河道清淤工程施工合同2024

2024年度河道清淤工程施工合同-PAGE2024年度河道清淤工程施工合同-PAGE河道清淤工程施工合同合同编号：__________河道清淤工程施工合同第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本河道清淤工程施工合同，包括所有附件、附录和构成合同一部分的其他文件。1.1.2“承包商”指根据本合同承担施工义务的一方，其详细联系信息如下：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________电子____________________1.1.3“业主”指请求并委托承包商进行河道清淤工程施工的一方，其详细联系信息如下：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________电子____________________1.1.4“工程”指本合同项下的河道清淤施工服务，包括但不限于设计、施工、竣工和缺陷修复。1.1.5“工程地点”指河道清淤工程施工的具体位置，详细描述如下：____________________。1.1.6“合同价格”指业主根据本合同约定支付给承包商的工程款项，包括但不限于工程费用、变更订单费用和应付款项。第二章合同范围2.1工程范围2.1.1承包商应根据业主的要求和本合同的约定，完成河道清淤工程的所有工作，包括但不限于工程设计、施工准备、土方挖掘、淤泥运输、污水处理、环境保护和工程验收。2.1.2承包商应确保其施工方案、工艺和材料符合国家相关法律法规和行业标准，并达到业主的质量要求。第三章合同价格与支付3.1合同价格3.1.1业主应按照本合同约定的价格支付承包商的工程款项。合同价格包括固定总价和变动部分。3.1.2固定总价指承包商为完成工程范围所报的价格，除非合同另有规定，固定总价不得变更。3.1.3变动部分指在工程过程中因设计变更、工程量增减等原因导致的合同价格调整。3.2支付方式3.2.1业主应根据合同进度向承包商支付工程款项。3.2.2承包商应在每个付款节点前向业主提交相应的付款申请，包括已完成的工程量、应付款项和必要的支持文件。第四章合同工期4.1工期4.1.1承包商应按照本合同约定的工期完成工程。4.1.2工期自承包商收到业主开工通知之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。4.2工期延误4.2.1如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致，根据实际情况调整工期。4.2.2如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任，并赔偿业主因此造成的损失。第五章工程质量5.1质量标准5.1.1承包商应按照国家相关法律法规、行业标准和业主的质量要求进行施工，确保工程质量。5.1.2承包商应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受业主的质量监督。5.2验收5.2.1工程完成后，承包商应向业主提交竣工资料，申请竣工验收。5.2.2业主应在收到竣工资料后及时组织验收，并在验收合格后签发验收证书。5.3缺陷责任5.3.1承包商应对其施工的工程质量和使用安全性承担缺陷责任。5.3.2在缺陷责任期内，如发现工程存在质量问题，承包商应在接到业主通知后及时进行修复，直至达到业主的质量要求。第六章变更与调整6.1变更程序6.1.1业主有权根据工程需要对工程范围、设计、施工方案等进行变更。6.1.2业主提出变更要求时，应书面通知承包商，并说明变更的具体内容和理由。6.1.3承包商应在收到变更通知后及时评估变更对工程进度、费用和质量的影响，并向业主提交书面评估报告。6.1.4双方根据评估报告协商确定变更涉及的合同价格调整、工期延长和其他必要事项。6.2价格调整6.2.1变更导致合同价格增加的，业主应按照双方协商一致的价格予以支付。6.2.2变更导致合同价格减少的，承包商应按照双方协商一致的价格予以退还。6.3工期调整6.3.1变更导致工期延长的，双方应协商一致，根据实际情况调整工期。6.3.2变更导致工期缩短的，承包商应按照业主的要求加快施工进度，并确保工程质量。第七章施工安全管理7.1安全责任7.1.1承包商应建立健全施工安全管理体系，制定施工安全规章制度，确保施工安全。7.1.2承包商应对其施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。7.2安全事故处理7.2.1发生安全事故时，承包商应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时向业主报告。7.2.2承包商应配合业主进行调查，分析事故原因，制定整改措施，并承担相应的责任。第八章环境保护8.1环保责任8.1.1承包商应按照国家相关法律法规和环保标准，制定环保措施，保护施工现场环境。8.1.2承包商应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。8.2环保违规处理8.2.1如承包商违反环保规定，导致环境污染或生态破坏，承包商应承担相应的责任，并赔偿业主因此造成的损失。8.2.2业主有权要求承包商采取整改措施，直至达到环保要求。第九章不可抗力9.1不可抗力事件9.1.1不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。9.1.2发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明。9.2不可抗力后果9.2.1不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方不承担违约责任。9.2.2双方应协商一致，根据实际情况调整合同条款，减轻不可抗力事件对合同履行的影响。第十章违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。10.1.2承包商未按合同约定完成工程的，业主有权要求承包商支付违约金，并延长工期。10.2争议解决10.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交合同签订地的人民法院诉讼解决。第十一章保险11.1保险责任11.1.1承包商应按照国家相关法律法规和行业惯例，办理施工期间必要的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险和施工人员意外伤害险。11.1.2保险的有效期应涵盖工程的施工期和保修期。11.2保险索赔11.2.1发生保险事故时，承包商应按照保险合同的约定及时向保险公司提出索赔。11.2.2保险索赔所得款项应用于工程的修复、重建或业主损失的赔偿。第十二章材料与设备12.1材料供应12.1.1承包商应按照工程设计和技术规范的要求，选用合格的材料，并对其质量负责。12.1.2业主有权对承包商采购的材料进行检验，如有质量问题，承包商应立即更换。12.2设备使用12.2.1承包商应提供满足工程需要的施工设备，并确保设备的安全性和正常运转。12.2.2业主有权要求承包商提供设备的维护记录和安全检查报告。第十三章工程保修13.1保修期限13.1.1承包商应对其完成的工程提供保修服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。13.1.2具体保修期限和保修范围在附件中约定。13.2保修责任13.2.1在保修期内，如工程出现质量问题，承包商应免费进行修复。13.2.2因承包商原因导致保修期延长或保修范围内问题重复出现的，承包商应承担相应的责任。第十四章合同解除14.1解除条件14.1.1双方协商一致，可以解除合同。14.1.2出现不可抗力事件，导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方可以解除合同。14.2解除后果14.2.1合同解除后，承包商应停止施工，并按照业主的要求妥善处理已完工程和剩余材料。14.2.2业主应按照合同约定支付承包商已完成工程的款项，并赔偿承包商因此造成的损失。第十五章其他条款15.1合同转让15.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。15.1.2合同转让不影响转让方在本合同项下的权利和义务。15.2法律适用15.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2.2如本合同任何条款与法律法规相抵触，应按照法律法规执行。附件工程设计文件工程量清单工程进度计划付款计划保修