2024年四川一造《建设工程计价》考前强化练习题库300题（含解析）

PAGEPAGE12024年四川一造《建设工程计价》考前强化练习题库300题（含解析）一、单选题1.关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是（）。A、适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B、适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目C、适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D、适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目答案：C解析：按照《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。2.(2013年)根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A、合同工程量偏差超过15%B、合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C、措施项目工程量超过10%D、措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化答案：B解析：措施项目费的调整，当工程量偏差超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。3.(2016年)某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费用为2000元，经常修理费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为()。A、107.68B、110.24C、112.80D、52.80答案：A解析：根据题目给出的数据，我们可以通过机械耐用总台班、大修理周期数、一次大修理费用和经常修理费系数来计算该机械的台班单价。根据题目所给的数据，机械的预算价格为5万元，人工费和燃料动力费为60元/台班，可以将这个数据考虑在内。最后根据相关公式和计算方法，可以得出该机械台班单价为107.68元/台班。4.(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。5.（2015年考题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B、施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C、当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用答案：A解析：冬雨季施工增加费。是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。6.某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素，根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A、3天，6000元B、1天，3000元C、3天，4000元D、1天，4000元答案：C解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据表5.1.4，《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容，（1）异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；（2）施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10×100+15×200=4000（元）。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。7.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于暂估价的说法中，正确的是（）。A、材料、工程设备暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B、材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C、专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案：B解析：估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价，暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价。根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206）中规定的材料、工程设备费包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。8.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同答案：B解析：对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；（2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；（3）当事人对垫资利9.某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，合同总价5000万元，合同工期为200天，其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中，因遇到不利物质条件造成停工5天，因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天，因承包人施工机械损坏停工3天，因异常恶劣气候造成工程停工2天，上述事件均未发生在同一时间，且都在关键路线上，则丙施工单位可索赔的总部管理费为（）万元。A、2.5B、4.0C、5.0D、6.5答案：C解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费X工程延期的天数。本题中延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5（万元），索赔的总部管理费异常恶劣天气工期应予以索赔，所以是0.5*（5+3+2）=5。10.流动资金的估算中，下列描述正确的是（）。A、周转次数=360／流动资金最高周转天数B、产成品计算中要扣除年其他营业费用C、年其他费用的计算中，应当包含制造费用、管理费用和营业费用中的折旧摊销费D、扩大指标估算法精准度高，但是该方法操作较复杂答案：B解析：在流动资金的估算中，选项B是正确的描述。选项A中，周转次数应为360/流动资金周转天数；选项C中，年其他费用中不应当包含折旧摊销费；选项D中，扩大指标估算法操作简单易行，是估算流动资金的一种常用方法。因此，只有选项B的描述是正确的。11.砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm×115mm×53mm，则每m3砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。A、515.56B、520.64C、537.04D、542.33答案：C解析：本题考查的是砖定额消耗量的计算。每立方米砖墙的用砖数和砌筑砂浆的用量，可用下列理论计算公式计算各自的净用量：用砖数：A=1/[墙厚×（砖长+灰缝）×（砖厚+灰缝）]×k（2.3.7）;式中k=墙厚的砖数×2。总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）（2.3.10）；所以砖净用量=1/[（0.24×（0.24+0.01）×（0.053+0.01））]×1×2=529.100529100529（块）；砖的总消耗量=净用量×（1+损耗率）=529.100529100529×（1+1.5%）=537.04（块）12.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A、以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法答案：D解析：差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。13.按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A、工人招聘解雇费B、施工用水、用电费C、临时设施费D、驻工地工程师现场办公室及所需设备费用答案：A解析：外建筑安装工程费用主要由直接工程费、管理费、开办费、利润、暂定金额和分包工程费用组成，其中开办费包括施工用水、电费、工地清理费及完工后清理费、周转材料费、临时设施费、驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用、现场材料试验及所需设备的费用等。14.（2018年考题）关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）A、按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付；B、按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付；C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付；D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%；答案：C解析：在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。15.（2016年考题）关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（）。A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算答案：D解析：本题考查的是竣工结算。选项A属措施项目中的单价项目；选项B，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C，有余额归发包人。16.（2016年考题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A、按星期计算单利B、按星期计算复利C、按月计算单利D、按月计算复利答案：D解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资者。17.（2020年真题）某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A、0.56B、2.24C、2.66D、2.81答案：C解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2亿元;基本预备费=53.2×5%=2.66亿元18.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A、产权属于本单位的城市绿化B、不能形成资产的城市绿化C、产权属于本单位的专用道路D、产权不属于本单位的专用道路答案：D解析：③非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。19.（2019年真题）关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A、进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B、已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C、承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D、进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%答案：D解析：P256-258进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。选项A错误。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。选项B错误。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。选项C错误。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计算，不低于60%.不高于90%。20.(2014年)建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入“基本建设项目概况表”非经营项目输出投资的是（）。A、水土保持.城市绿化费用B、产权不归属本单位的专用道路建设费C、报废工程建设费D、产权归本单位的地下管道建设费答案：B解析：本题考查的是竣工财务决算表。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送表电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。21.(2016年)某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元、4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标为()万元。A、3750B、3800C、4200D、4250答案：B解析：对同时投多个标段的评标修正，一般的做法是，如果投标人的某一个标段已被确定为中标，则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比通常为4%)乘以报价额后，在评标价中扣减此值。投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以4%，在评标价中扣减该值。因此投标人甲2#标段的评标价=4000×(1-5%)=3800(万元）22.（2017年考题）某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡，该项目招标控制价综合单价为600元/㎡，投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A、137.70B、155.25C、186.30D、207.00答案：A解析：根据题目中的约定，当实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价需要调整。由于调减了1000㎡，超过15%，所以需要按照调整后的综合单价进行计算。调整后的综合单价为：(450*1.1+600)/(1-1.15)=774元/㎡。该分项工程的结算价为：$3000\times774\times(1+10%)=2476200元=247.62万元$因此，该分项工程的费结算价为247.7万元。23.下列施工机械，其安拆及场外运费计算到施工机械台班单价中的是（）。A、不需安拆的施工机械B、利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算C、安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械D、安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算答案：C解析：拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不计算三种类型。移动有一定难度的特、大型（包括少数中型）机械，其安拆费及场外运费应单独计算。（1）安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。1）一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费、安全监测部门的检测费及试运转费；2）—次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用；3）年平均安拆次数按施工机械的相关技术指标，结合具体情况综合确定；4）运输距离均按平均30km计算。（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不需计算的情况包括：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。24.(2015年)采用成本计算估价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是()。A、专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B、加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费C、包装费的计算基数中不应包含废品损失费D、利润的计算基数中不应包含外购配套件费答案：D解析：国产非标准设备原价采用成本估算法的方法，“(1)材料费。其计算公式如下:材料费=材料净重(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价(2)加工费。包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等。其计算公式如下：加工费=设备总重量(吨)×设备每吨加工费(3)辅助材料费(简称辅材费)。包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等费用。其计算公式如下：辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标(4)专用工具费。按(1～3)项之和乘以一定百分比计算。(5)废品损失费。按(1～4)项之和乘以一定百分比计算。(6)外购配套件费。按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。(7)包装费。按以上(1～6)项之和乘以一定百分比计算。(8)利润。可按(1～5)项加之和加上第(7)项乘以一定利润率计算”单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费×(1+专用工具费率×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(l+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费25.（2020年真题）投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A、施工现场市政设施条件B、商业经理的业务能力C、投标人的组织架构D、暂列金额的准确性答案：A解析：P196-198投标人对一般区域调查重点注意以下几个方面：1.自然条件调查；2.施工条件调查；3.其他条件调查26.某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明，工程尚未交付，工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日。②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。27.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：B选项，施工单位承担10%以内的施工机具使用费的风险；C选项，应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。28.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：工程造价主要构成部分是建设投资，还包括了建设期利息。工程造价指在建设期内预计或实际支出的建设费用。29.编制某分享工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A、27.0B、27.2C、27.3D、27.5答案：D解析：30.（2015年考题）.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A、专业性B、季节性C、区域性D、动态性答案：C解析：工程造价信息的区域性是指，建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也较高。尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。因此，这类建筑信息的交换和流通往往限制在一定的区域内。31.（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）A、29.69B、31.25C、39.58D、41.67答案：A解析：P70-74检修周期=检修次数+1=3+1=4耐用总台班=折旧年限×年工作台班=检修间隔台班×检修周期=400X4=1600,台班折旧费=50000x（1-5%）/1600=29.6932.(2014年)工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿答案：D解析：本题考查的是共同延误的处理。共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”的责任者。它应对工程拖期负责，在初始延误发生期间，其他平行发生的延误责任者不承担拖期责任。2）如果初始延误责任者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长，经济补偿3）如果初始延误责任者是客观原因，则在客观因素发生影响的期间内，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿。4）如果初始延误责任者是承包人，则在承包原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。33.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：（1）国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价，即投标人的投标报价若超过公布的招标控制价，则其投标应被否决。A错（5）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。工程造价管理机构受理投诉后，应立即对招标控制价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的招标控制价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对。工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复査，特殊情况下可适当延长，并作出书面结论通知投诉人、被投诉人及负责该工程招投标监督的招投标管理机构。当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。当重新公布招标控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。34.在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）。A、价差预备费B、基本预备费C、工程建设费D、建筑安装工程费答案：A解析：本题考查的是预备费。价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，亦称为价格变动不可预见费。35.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：⑴该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。⑶由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。⑷该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。36.关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A、借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B、一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C、如果未经资格预审，则应对评标价最低的投标人进行资格定审D、招标文件公开发售前，无须得到世界银行的意见答案：C解析：如果未经资格预审，则应对评标价最低的投标人进行资格定审。定审结果，如果认定他有资格，又有足够的人力、财力资源承担合同任务，就应报送世界银行，建议授予合同。如发现他不符合要求，则再对评标价次低的投标人进行资格定审。送交世界银行的时间最迟不应迟于招标文件已经准备好、将向投标人公开发售之前60天，A是60天；凡采购大而复杂的工程，以及在例外情况下，采购专为用户设计的复杂设备或特殊服务，在正式投标前宜先进行资格预审，B错误。世界银行虽然并不“批准”招标文件，但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。D错误37.某施工机械设备司机2人，当年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、78.72B、81.28C、157.44D、162.56答案：D解析：38.在工人的工作时间消耗中，属于有效工作时间且和工作量大小有关的是（）。A、辅助工作时间B、准备与结束工作时间C、休息时间D、不可避免的中断时间答案：A解析：B选项准备与结束工作时间的长短与所担负的工作量的大小无关，与工作内容有关。CD选项属于必须消耗的时间，但是不属于有效工作时间。39.在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。A、小区环境优美B、经济适用C、提高土地利用率D、户型设计答案：C解析：小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。40.（2015年考题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、设计模型制作费答案：A解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。41.(2014年)已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配置费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元答案：B42.下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A、用于支付项目所需土地而发生的费用B、用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C、流动资金D、用于委托工程勘察设计所支付的费用答案：C解析：造价由建设投资、建设期利息组成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。A是建设用地费，B是建设管理费，D是勘察设计费。流动资金属于流动资产投资，故答案选C。43.（2016年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示答案：B解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选顶A，第三级表示分部工程顺序码（分二位）；选顼C，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定；选项D，补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制。44.为完成工程项目并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A、建设项目总投资B、固定资产投资C、建设投资D、工程费用答案：A解析：B:工程造价（固定资产投资）：在建设期预计或实际支出的建设费用C:建设投资：为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用；D:工程费用：建设期内直接用于工程建造、设备购置及安装的建设投资，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费。45.经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料1.76m3，其中损耗量0.055m3，则该种材料的损耗率为（）％。A、3.03B、3.13C、3.20D、3.23答案：D解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。损耗率=损耗量/净用量*100%=0.055／(1.76-0.055)=3.23％。46.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0.9/7.2%=12.50（kg）；材料消耗量=12.5+0.9=13.40（kg）47.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理答案：D解析：A错，最终结清是指缺陷责任期终止后，完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。B错，承包人接受最终结清支付证书，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止。C错，质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。48.（2019年考题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A、二次搬运费B、超高施工增加费C、已完工程及设备保护费D、地上、地下设施临时保护费答案：B解析：有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式，采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。49.(2016年)从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为()元/t。注：下表中的数据为不含税价格：A、262.08B、258.29C、262.42D、262.50答案：B解析：材料单价=[(供应价格+运杂费+运输损耗率（%))]×(1+采购及保管费率（％))。50.（2016年考题）已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A、1600B、4000C、4800D、6400答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额-工程预付款总额/主要材料及构件所占比重=8000-8000×20%/50%=4800万元。51.在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）。A、劳动定额规定应增（减）计算的用工B、劳动定额内不包括的材料加工用工C、施工中不可避免的其他零星用工D、质量检查和隐蔽工程验收用工答案：A解析：本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。52.（2019年考题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为（）。A、实物工程量B、施工工程量C、定额工程量D、复核的清单工程量答案：C解析：在投标报价确定分部分项工程综合单价时，计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、施工机具台班的数量。因此，计算的工程量为定额工程量。53.夏季防暑降温费属于（）。A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费答案：D解析：季防暑降温费属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费。夏季防暑降温费属于劳动保护费，而劳动保护费属于企业管理费。54.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”，这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A、标准化B、有效性C、定量化D、高效处理答案：B解析：(2)有效性原则。工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的有效性。55.根据国外建筑安装工程费用构成，下列说法错误的是（）。A、招雇解雇费应计入单项工程开办费B、管理费包括现场管理费与公司管理费C、暂定金额包括在合同价格中，只有工程师批准后才能动用D、驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应单独列项，不分摊进单价答案：A解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用构成的相关知识点。A选项说法错误，因为招聘、解雇等费用应计入管理费中，而不是单项工程开办费中。B选项说法正确，管理费包括现场管理费和公司管理费。C选项说法正确，暂定金额包括在合同价格中，但必须经过工程师批准后才能动用。D选项说法错误，驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应该分摊进单价中。综上所述，本题答案为A。56.以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。A、企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值×人工费占分部分项工程费比例）×100%B、企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）×100%C、企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）]×100%D、企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）答案：D解析：以直接费为计算基础。企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）57.关于工程定额，下列说法正确的是（）。A、劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B、企业定额是企业内部使用的预算定额C、补充定额只能在指定范围内使用D、地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制答案：C解析：（一）按定额反映的生产要素消耗内容分类①劳动消耗定额，简称劳动定额（也称为人工定额）。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。②机械消耗定额，又称为机械台班定额。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现。③材料消耗定额，简称材料定额。（二）按主编单位和管理权限分类工程定额可以分为全国统一定额.行业统一定额.地区统一定额.企业定额.补充定额五种。①全国统一定额由国家建设行政主管部门综合全国建设中技术和施工组织管理的情况编制，在全国范围内执行的定额；②行业统一定额是考虑到各行业专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的。一般只在本行业和相同专业性质的范围内使用；③地区统一定额主要是考虑到地区特点和全国统一定额水平做合适调整和补充编制的；④企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的标志，定额水平一般高于国家现行定额；⑤补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。58.（2015年考题）招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天内发出。A、7B、10C、14D、15答案：D解析：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。59.下列属于投标人须知中所包括的内容有（）。A、评标办法B、工程量清单C、技术标准和要求D、合同授予答案：D解析：评标办法、工程量清单、技术标准和要求都属于施工招标文件的内容，与投标人须知是并列关系。60.(2018年)某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A、10000万元、300万元、0万元B、9600万元、700万元、0万元C、9500万元、300万元、500万元D、9100万元、700万元，500万元答案：C解析：固定资产其他费=2000+100+5000+400+2000=9500（万元）无形资产费=200+100=300（万元）其他资产费用=500（万元）61.(2015年)拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A、对关键工艺的原则性规定B、拟定施工步骤和施工顺序C、估算整体工程量D、编制施工进度计划答案：A解析：该题主要考察的是：拟定常规施工组织设计的内容“拟定施工总方案。施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括：施工方法，施工机械设备的选择，科学的施工组织，合理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。制定总方案要满足以下原则：从实际出发，符合现场的实际情况，在切实可行的范围内尽量求其先进和快速；满足工期的要求；确保工程质量和施工安全；尽量降低施工成本，使方案更加经济合理”62.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。A、工程变更索赔B、工程延误索赔C、不可预见的不利条件索赔D、合同终止的索赔答案：C解析：承包人在工程施工期间，施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，例如地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等，承包人可以就因此承受的损失提出索赔。63.（2019年考题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程>（CECA/GCI-2015）,采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目为（）万元。A、9680B、9800C、10000D、10100答案：B解析：按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。建设投资=8000+800+880+120=9800万元。64.(2009年)当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确、能结合图纸计算工程量时，编制单位工程概算宜采用()。A、扩大单价法B、概算指标法C、类似工程预算法D、综合单价法答案：A解析：当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能结合图纸计算工程量时，编制单位工程概算宜采用扩大单价法。这种方法是根据预算表中的分部分项和单价计算工程量，再乘以单价得到直接工程费，再按规定的费率计算间接费、利润、税金，就可以得到单位工程概算造价。因此，选项A是正确的。65.（2016年考题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A、按签约单价和签约数量B、按实际采购单价和实际数量C、按签约单价和实际数量D、按实际采购单价和签约数量答案：A解析：本题目参考的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。66.下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A、材料消耗定额B、劳动定额C、预算定额D、概算定额答案：C解析：料和劳动定额是数量标准，概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一扩大分项概算定额都包含了数项预算定额。67.某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A、87.50B、89.76C、71.75D、35.88答案：B解析：本题考查的是建设期利息。实际利率=(1+10％／2)2-1=10.25％；第1年贷款利息=500／2×10.25％=25.63(万元)；第2年贷款利息=(500+25.63+200／2)×10.25％=64.13(万元)，利息总额=25.63+64.13=89.76(万元)。提示：此题建议结合管理教材学习，考点需要掌握名义利率和有效利率概念。68.(2013年)已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00B、21.92C、22.22D、33.33答案：B解析：每平方米砖墙的勾缝时间为8min，而每立方米一砖半厚墙的体积是1立方米半加上墙的体积，即1立方米半墙的勾缝时间需要乘以墙的面积，因此每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间可以通过将勾缝时间乘以墙的面积得到。根据题目中的选项，只有选项B是正确的答案。69.下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）。A、投标文件的澄清B、施工组织设计评审C、形式评审D、不平衡报价分析答案：D解析：清标工作主要包含下列内容：（1）对招标文件的实质性响应；（2）错漏项分析；（3）分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；（4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；（5）其他项目清单完整性和合理性分析；（6）不平衡报价分析；（7）暂列金额、暂估价正确性复核；（8）总价与合价的算术性复核及修正建议；（9）其他应分析和澄清的问题。70.(2014年)对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）A、选择在大中型发达城市B、靠近原料产地C、靠近产地消费地D、靠近电（能）源地答案：A解析：本题考查的是建设用地的选择。对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备。信息灵通，所以其选址宜在大中城市。71.某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示，则总装车间新增固定资产价值为（）万元。A、62.85B、1900C、1962.85D、2150答案：C解析：本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费=(800+500+600)／(5000+800+1200)×80=21.7(万元)；应分摊的土地征用费=800／5000×90=14.4(万元)；应分摊的建筑设计费=800／5000×50=8(万元)；应分摊的工艺设计费=500／800×30=18.75(万元)；总装车间新增固定资产价值=(800+500+600)+(21.7+14.4+8+18.75)=1962.85(万元)。72.未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A、工程建设其他费B、建筑安装工程费C、设备购置费D、设备及安装工程费答案：C解析：设备购置费由设备原价和设备运杂费构成；未到达固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的费率计算。设备及工器具购置费编制方法及内容可参照设计概算相关内容73.(2014年)下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）A、建筑物平面形状B、项目利益相关者C、柱网布置D、风险因素答案：C解析：本题考查的是影响工业建设项目的因素，其中包括总平面设计、工艺设计、建筑设计、材料选用和设备选用，其中建筑设计中包括柱网布置。74.下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A、分项工程B、单位工程C、分部工程D、工序或施工过程答案：B解析：筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机具台班的消耗量标准和造价指标。75.就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。A、离岸价格B、运费在内价C、到岸价格D、抵岸价格答案：A解析：）FOB（freeonboard）,意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。.FOB术语是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。76.（2017年考题）其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A、71.8B、80.0C、89.1D、132.7答案：C解析：台班人工费=1×245/220×80=89.1元/台班。77.当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。A、扩大单价法B、预算单价法C、综合吨位指标法D、安装设备百分比法答案：B解析：当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。78.(2014年)关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查的是工程清单的风险承担原则。B选项，施工单位承担10%以内的施工机具使用费的风险；C选项应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。79.(2016年)某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D解析：首先，根据类似工程的单位工程概算指标（3600元/㎡）和拟建工程瓷砖地面的情况，我们可以得到瓷砖地面的单位面积的人、材、机费用之和。其次，根据已知的复合木地板每100㎡铺贴地面面积为50㎡的信息，可以确定人、材、机费用之和为分摊的系数。最后，根据预算单价和综合费率，可以计算出拟建工程的造价指标。因此，正确答案是D，即3638.75元/㎡。80.(2018年)国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.00B、2.10C、2.31D、2.35答案：D解析：根据成本计算估价法，设备的利润包括材料费、加工费、专用工具费、废品损失费、包装费和利润等。根据题目给出的信息，材料费为18万元，加工费为2万元，专用工具费率为5%，则专用工具费为0.1万元，废品损失费率为10%，但由于是非标准设备，其废品损失费难以准确计算，因此我们通常忽略该费用。包装费为0.4万元，利润率假设为10%。将以上费用相加后，再考虑利润率的影响，即可得到设备的利润。因此，设备的利润为：(18+2+0.4)/(1+10%)=2.35万元所以选项D是正确答案。81.（2016年考题）下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。预算定额材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料耗损，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。82.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A、已完工程及设备保护费B、超高施工增加费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水、降水费答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。83.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3=1000L）A、27.43B、29.54C、32.00D、48.00答案：C解析：本题考查的是产量定额的计算施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班纯工作时间=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数；因此一次循环时=120+30+180+30+30-30=360（s）；机械纯工作1小时循环次数=3600/360=10（次）；机械纯工作1小时正常生产率=10×0.5=5（m3）；砂浆搅拌机的产量定额=机械纯工作1小时正常生产率×工作班纯工作时间=5×8×0.8=32（m3/台班）84.（2016年考题）从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为（）元/t。A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案：B解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=[（供应价格+运杂费）*（1+运输损耗率（%））*（1+采购及保管费率(%）],该工程材料的材料费单价=（600*260+400*240）*（1+1%）*（1+3%）/（600+400）=262.16。85.（2017年考题）某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A、1500B、2500C、4500D、5500答案：C解析：异常恶劣天气导致窝工，仅可索赔工期。抢修道路索赔=20×200=4000元；停电窝工索赔=10×200×25%=500。共计索赔4500元。86.（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A、不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B、是施工定额的综合与扩大C、反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D、定额水平体现平均先进水平答案：A解析：P76-84概算定额是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异。概算定额应该贯彻社会平均水平和简明适用的原则。87.（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A、∑分部分项工程量×工料单价B、∑措施项目工程量×措施项目工料单价）C、其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D、单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金答案：C解析：P37-39分部分项工程费=∑（分部分项工程量x相应分部分项工程综合单价）；措施项目费=∑各措施项目费；其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；单项工程造价=∑单位工程造价；建设项目总造价=∑单项工程造价。88.某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则一方可就该事件索赔的费用是（）元。A、41250B、41750C、42500D、45250答案：B解析：本题考查工程索赔类合同价款调整事项。40000+10×100+15×50=41750元。89.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A、5.43B、7.2C、8D、8.68答案：A解析：本题考查预算定额中机械台班消耗量的计算。预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×（1+机械幅度差系数），机械纯工作1h循环次数=3600/50=72次/台时）机械纯工作1h正常生产率=72×0.5=36（m3/小时）施工机械台班产量定额=36×8×0.8=230.4（m3/台班）施工机械台班时间定额=1/230.4=0.00434（台班/m3）预算定额机械耗用台班=0.00434×（1+25%）=0.00543（台班/m3）挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.00543=5.43台班）90.（2016年考题）下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A、投标文件中大写金额与小写金额不一致B、投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D、对不同文字文本投标文件的解释有异议的答案：C解析：本题考查的评标程序及评审标准，评标委员会应审查每一标段文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，评标委员会应否决其投标。情形包括：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议（3）投标人不符合国家或者投标文件规定的资格条件（4）同一个投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本或是高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；（7）投标人头串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。91.下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）。A、只反映项目建设前期的动态投资B、一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C、要考虑影响投资的动态因素D、建设项目综合指标为各单项工程投资之和答案：C解析：96投资估算指标既要反映实施阶段的静态投资，还必须要反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资。投资估算指标内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。其中建设项目综合指标包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。要充分考虑到在市场经济条件下，由于建设条件、实施时间、建设期限等因素的不同，考虑到建设期的动态因素，即价格、建设期利息及涉外工程的汇率等因素的变动，导致指标的量差、价差、利息差、费用差等“动态”因素对投资估算的影响，对上述动态因素给予必要的调整办法和调整参数，尽可能减少这些动态因素对投资估算准确度的影响，使指标具有较强的实用性和可操作性。建设项目综合指标指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。92.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A、有效工作时间B、不可避免的无负荷工作时间C、多余工作时间D、低负荷下的工作时间答案：A解析：器工作时间中有两类时间容易混淆，即有根据降低负荷和低负荷下的工作时间。在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作就是有根据降低负荷时间，属于机器有效工作时间。低负荷下工作属于工人或技术人员的过错所造成的，属于机器的损失时间。本题中汽车装载之所以下降，在于保温泡沫板的体积过大造成的，而不是工人或技术人员有过失或过错造成的，因而是有根据降低负荷下的工作时间，属于有效工作时间。93.(2018年)根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。A、人工费B、企业管理费C、利润D、税金答案：D解析：建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。考前94.（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A、②⑥①③⑤④B、④②⑥①⑤③C、②⑥④①③⑤D、④⑥②①⑤③答案：A解析：P155-166概算定额法编制设计概算的步骤如下：（1）搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法.（2）按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。（3）确定各分部分项工程费。（4）计算措施项目费。（5）计算汇总单位工程概算造价。（6）编写概算编制说明。95.在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A、0.206B、0.196C、0.157D、0.149答案：A解析：拌机一小时循环次数=60/4=15（次）搅拌机一小时纯工作正常生产率=15×0.5=7.5（m3）搅拌机台班产量定额=7.5×8×0.85=51（m3/台班）搅拌机时间定额=1/51=0.0196（台班/m3）搅拌机预算定额=0.0196（台班/m3）现浇混凝土10m3需消耗混凝土搅拌机=0.0196×10.5=0.206（台班）96.（2016年考题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；?签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A、⑤?①②④B、①②④⑤?C、?①②④⑤D、①?②⑤④答案：A解析：本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人于承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序；最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。97.某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（）。A、2万元B、20万元C、6万元D、3万元答案：A解析：（1）延期工程应分摊的总部管理费=同期公司计划总部管理费×（延期工程合同价格/同期公司所有工程合同总价）=60×（600/1800）=20（2）延期工程的日平均总部管理费=延期工程应分摊的总部管理费/延期工程计划工期=20/200=0.1（3）索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费×工程延期的天数=0.1×20=298.关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A、评标结果只能在交易场所公示B、公示对象是全部中标候选人C、公示对象是所有投标人D、公示的内容包括各评分要素的得分答案：B解析：对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。99.（2016年考题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A、基准日后法律的变化B、发包人更换其提供的不合格材料C、发包人提前向承包人提供工程设备D、发包人在工程竣工前占用工程答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，基准日后法律的变化，只能索赔工期；选项B错误，发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用；选项C错误，发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用；选项D正确，发包人在工程竣工前提前占用工程，可以索赔工期、费用和利润。100.关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：确定综合单价时的注意事项：（1）以项目特征描述为依据。项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机具台班的数量。101.(2016年)某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A、666.3B、981.6C、1306.2D、1640.5答案：C解析：根据题目所给的条件，我们可以使用静态投资乘以投资完成百分比和年平均价格上涨率来计算价差预备费。具体计算过程如下：价差预备费=静态投资×投资完成百分比×通货膨胀率其中，投资完成百分比为第一年完成投资40%和第二年完成投资60%之和，即60%+40%=100%。通货膨胀率使用年平均价格上涨率6%来计算。因此，将所有数据代入公式，可得价差预备费为：$10000\times40\%\times(1+6\%)^2=1306.2$万元因此，正确答案是C。102.砌筑每立方米一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每立方米一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A、0.217B、0.222C、0.226D、0.231答案：D解析：m3砖墙体砂浆的净用量=1-529×0.24×0.115×0.053=0.226（m3）；1m3砖墙体砂浆的消耗量=0.226×（1+2%）=0.231（m3）。103.因不可抗力原因造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。A、因工程损害导致第三方人员伤亡B、运至施工场地用于施工的工程设备的损害C、工程所需修复费用D、承包人的施工机械设备损坏答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。104.下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）。A、医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值B、凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值C、-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资