2023-2024年清包工施工合同样本范本标准版

清包工施工合同样本范本标准版清包工施工合同样本范本标准版清包工施工合同样本范本标准版清包工施工合同标准版合同编号：__________第一章：合同双方基本信息全称：____________________统一社会信用代码/身份证号：____________________地址：____________________法定代表人/负责人：____________________联系人：____________________联系电话：____________________：____________________全称：____________________统一社会信用代码/身份证号：____________________地址：____________________法定代表人/负责人：____________________联系人：____________________联系电话：____________________：____________________第二章：工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________工程量清单：____________________设计文件：____________________其他：____________________第三章：合同价款及支付3.1合同价款总价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元支付方式：____________________3.2预付款预付款金额：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元预付款支付时间：____________________3.3工程进度款工程进度款支付条件：____________________工程进度款支付比例：____________________3.4工程竣工结算竣工结算条件：____________________竣工结算支付比例：____________________第四章：工程期限4.1工程开工日期：____________________4.2工程竣工日期：____________________4.3工程延期延期条件：____________________延期申请流程：____________________第五章：工程质量及验收5.1工程质量标准：____________________5.2工程验收验收标准：____________________验收程序：____________________验收结果处理：____________________5.3工程保修保修期限：____________________保修责任：____________________保修流程：____________________第六章：材料设备供应6.1甲方供应甲方应按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求提供工程所需的材料、设备。甲方提供的材料、设备应当符合国家规定的质量标准，且须提供合格证明文件。甲方应对其提供的材料、设备的质量负责，并承担由此产生的责任和费用。6.2乙方采购乙方负责采购合同约定的由乙方提供的材料、设备。乙方采购的材料、设备应当符合国家规定的质量标准，且须提供合格证明文件。乙方应对其采购的材料、设备的质量负责，并承担由此产生的责任和费用。第七章：施工安全管理7.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。乙方应制定安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全职责。7.2安全教育和培训乙方应对其施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。乙方应定期进行安全检查，发现问题及时整改，并做好记录。7.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时向甲方报告。乙方应配合甲方进行调查，分析事故原因，制定整改措施，并承担相应的责任和费用。第八章：环境保护和文物保护8.1环境保护乙方应按照国家有关环境保护的法律、法规和标准进行施工，采取措施防止环境污染和生态破坏。乙方应制定环境保护责任制度，明确各级管理人员和施工人员的环境保护职责。8.2文物保护乙方在施工过程中发现文物或疑似文物的，应立即停止施工，采取保护措施，并及时向甲方报告。乙方应配合甲方和有关部门进行文物保护，并承担相应的责任和费用。第九章：违约责任9.1甲方违约甲方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。甲方未能按照合同约定支付价款的，应按逾期支付金额的__%向乙方支付违约金。9.2乙方违约乙方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。乙方未能按照合同约定完成工程的，应按逾期天数的__%向甲方支付违约金。第十章：争议解决10.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。双方应指定专人负责协商，并在合理时间内解决争议。10.2仲裁解决若协商解决不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖若协商解决不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。双方同意接受合同签订地人民法院的管辖。第十一章：变更与解除11.1变更双方同意，除不可抗力因素外，任何一方不得擅自变更合同内容。如确需变更，应书面提出，经双方协商一致并签订书面变更协议。变更协议生效后，原合同相应内容应予以修改，但变更不得对已经完成的工程造成不利影响。11.2解除双方同意，在合同履行期间，如发生不可抗力等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，致使合同无法履行，受影响的一方有权解除合同。解除合同的一方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供相应证明。第十二章：知识产权12.1甲方权利甲方对提供的设计图纸、方案、技术资料等享有知识产权，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式复制、传播或用于其他项目。12.2乙方权利乙方对施工过程中形成的施工方案、技术创新等享有知识产权，甲方不得擅自使用或泄露给第三方。12.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方合法权益。如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第十三章：保密义务13.1保密范围双方在合同履行过程中获得的有关对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密范围。13.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。13.3保密责任双方应采取必要措施保护对方的商业秘密和技术秘密，不得泄露给任何第三方。如违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。第十四章：不可抗力14.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。14.2不可抗力处理如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况进行合同变更、解除或延期。第十五章：其他约定15.1合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。15.2合同转让未经对方书面同意，任