2024年度《建设工程合同样本范本变更的基本程序》

建设工程合同样本范本变更的基本程序建设工程合同样本范本变更的基本程序/建设工程合同样本范本变更的基本程序2024年度《建设工程合同样本范本变更的基本程序》合同编号：__________第一章：合同双方基本信息（1.1.1）名称：________________（1.1.2）地址：________________（1.1.3）联系方式：________________（1.1.4）法定代表人：________________（1.2.1）名称：________________（1.2.2）地址：________________（1.2.3）联系方式：________________（1.2.4）法定代表人：________________第二章：合同背景及目的2.1合同背景（2.1.1）甲方为进行某项建设工程，需乙方提供相关服务。（2.1.2）双方经过友好协商，一致同意签订本合同，明确双方权利义务。2.2合同目的（2.2.1）确保建设工程的顺利进行。（2.2.2）明确双方在合同履行过程中的责任和义务。第三章：合同变更的基本程序3.1变更申请（3.1.2）申请方需在申请中明确变更内容、理由及期望的变更生效时间。3.2变更审核（3.2.1）接收方在收到变更申请后，应在规定的时间内进行审核。（3.2.2）接收方有权根据实际情况决定是否同意变更申请。3.3变更确认（3.3.1）若接收方同意变更申请，双方应就变更内容进行书面确认。（3.3.2）变更内容经双方确认后，自确认之日起生效。第四章：合同变更的范围和限制4.1变更范围（4.1.1）合同变更的范围包括但不限于：工程量、工程进度、工程质量、合同价款等。（4.1.2）双方应严格按照变更程序进行合同变更，不得擅自改变合同内容。4.2变更限制（4.2.1）合同变更不得违反法律法规的强制性规定。（4.2.2）合同变更不得对合同的目的产生实质性影响。第五章：合同变更的效力5.1变更的效力（5.1.1）合同变更一经双方确认，即具有法律效力。（5.1.2）双方应按照变更后的合同内容履行合同义务。5.2变更的追溯力（5.2.1）合同变更对变更生效前已经发生的事项不具有追溯力。（5.2.2）合同变更对变更生效后的事项具有约束力。5.3变更的争议解决（5.3.1）因合同变更产生的争议，双方应优先通过友好协商解决。（5.3.2）如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第六章：合同价格与支付条款的变更6.1合同价格的变更（6.1.1）如因工程设计变更、工作量增减或其他经双方同意的原因，需调整合同价格时，应按照第3章规定的变更程序执行。（6.1.2）价格变更的依据应包括但不限于变更后的工作量清单、材料价格变动、人工费用调整等。（6.1.3）价格变更后的合同总价款应在双方书面确认后生效。6.2支付条款的变更（6.2.1）如合同价格发生变更，相应的支付条款也应进行相应调整。（6.2.2）支付方式的变更需双方协商一致，并书面确认。（6.2.3）支付时间的变更应遵循合同约定的进度节点，并考虑到价格变更对支付进度的影响。第七章：合同工期的变更7.1工期变更的申请（7.1.1）如因不可抗力、甲方原因或经双方同意的其他原因，需延长或缩短工期时，申请方应提出书面申请。（7.1.2）申请方需在申请中说明工期变更的具体天数、原因及对合同履行的影响。7.2工期变更的审核与确认（7.2.1）接收方应在规定时间内审核工期变更申请，并给出答复。（7.2.2）双方应就工期变更达成一致，并书面确认变更后的工期。7.3工期变更的效力（7.3.1）工期变更经双方确认后，即成为合同的一部分。（7.3.2）双方应按照变更后的工期履行合同义务。第八章：合同质量的变更8.1质量标准的变更（8.1.1）如因设计变更、新材料使用或法律法规变化等原因，需调整工程质量标准时，应按照第3章规定的变更程序执行。（8.1.2）质量标准的变更需以书面形式明确，并经双方确认。8.2质量检验与验收（8.2.1）质量变更后的工程应按照新的质量标准进行检验和验收。（8.2.2）质量变更不应影响工程的安全性和功能性。第九章：合同解除与终止9.1合同解除（9.1.1）在合同履行过程中，如因一方违约、不可抗力或其他双方约定的解除条件下，另一方有权提出解除合同。（9.1.2）解除合同的通知应以书面形式作出，并明确解除的理由和生效日期。9.2合同终止的后果（9.2.1）合同终止后，双方的权利义务即告终止，但合同终止前已发生的权利义务仍需履行。（9.2.2）合同终止后的结算和清理工作应按照合同约定和法律规定进行。第十章：争议解决与法律适用10.1争议解决方式（10.1.1）因合同变更产生的争议，双方应通过友好协商解决。（10.1.2）如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。10.2法律适用（10.2.1）本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。（10.2.2）如合同条款与法律法规相抵触，应以法律法规为准，但双方应协商修改合同条款，使其符合法律法规的要求。第十一章：保密条款11.1保密义务（11.1.1）双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密。（11.1.2）除非法律另有规定或得到对方的书面同意，否则不得向任何第三方披露或泄露上述保密信息。11.2保密期限（11.2.1）保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后两年内终止。（11.2.2）如法律有特殊规定，保密期限应延长至法律规定的期限。第十二章：知识产权12.1知识产权归属（12.1.1）合同履行过程中产生的知识产权归双方共同所有，除非双方另有约定。（12.1.2）双方应就共同拥有的知识产权签订相应的使用许可协议。12.2知识产权保护（12.2.1）双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。（12.2.2）如一方发现对方侵犯了自己的知识产权，有权要求对方停止侵权行为，并赔偿损失。第十三章：违约责任13.1违约行为（13.1.1）任何一方未履行合同约定的义务，均视为违约。（13.1.2）违约行为包括但不限于未按期履行、不履行、履行不符合约定等。13.2违约责任（13.2.1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（13.2.2）违约方应在违约发生后及时采取措施消除违约后果，并承担因此产生的费用。第十四章：不可抗力14.1不可抗力事件（14.1.1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。（14.1.2）因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时，受影响的一方有权提出变更或解除合同。14.2不可抗力的后果（14.2.1）遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明。（14.2.2）双方应就不可抗力事件对合同履行的影响进行协商，根据情况决定是否变更或解除合同。第十五章：合同的生效、终止与解除15.1合同的生效（15.1.1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（15.1.2）合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2合同的终止与解除（15.2.1）合同在履行完毕、双方协商一致解除、因不可抗力无法履行或法律规定的其他情况下终止或解除。（15.2.2）合同终止或解除后，双方的权利义务即告终止，但合同终止或解除前已发生的权利义务仍需履行。附件附件1：工程设计文件附件2：工程量