垃圾处理场外围墙施工合同书

合同编号：__________垃圾处理场外围墙施工合同书甲方（以下简称“业主”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________乙方（以下简称“承包方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________鉴于业主拟在垃圾处理场外围墙施工，承包方愿意承担该项工程的施工任务，双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程概况1.1工程名称：垃圾处理场外围墙施工工程。1.2工程地点：____________________。1.3工程内容：包括外围墙的设计、材料供应、施工、验收等。1.4工程质量：按照国家相关标准及规范执行，确保工程质量达到优良等级。二、合同价款2.1工程合同价款：双方确认本工程合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价款包含范围：包括工程设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润等与工程相关的全部费用。三、合同工期3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为____天。3.2工期延误：如因非乙方原因导致工期延误，乙方不承担任何责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价款总额×0.1%。四、付款方式4.1预付款：合同签订后，业主向乙方支付合同价款总额的10%作为预付款。4.2进度款：乙方按照工程进度，每月向业主提交进度款申请，业主审核无误后支付进度款的80%。4.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主向乙方支付剩余的20%工程款。五、工程质量及验收5.1工程质量：乙方应严格按照国家相关标准及规范施工，确保工程质量达到优良等级。5.2验收：工程竣工后，乙方应向业主提交完整的竣工资料，双方共同组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价款总额×0.1%。6.2业主未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：每日违约金=逾期付款金额×0.1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于：工程设计图纸、工程量清单、材料清单、施工方案等。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________附件：工程设计图纸、工程量清单、材料清单、施工方案等。以下为特殊应用场景及相关说明：一、特殊应用场景及注意事项1.场景一：恶劣天气影响施工说明：在施工过程中，如遇恶劣天气（如暴雨、台风等），可能导致工期延误。此时，双方应友好协商，根据实际情况调整工期，避免因天气原因导致的违约责任。修正条款：在原合同第三条中增加一款：“如因不可抗力因素（包括但不限于恶劣天气）导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。”2.场景二：施工过程中发现地下障碍物说明：在施工过程中，如发现地下障碍物（如古墓、管道等），可能导致施工难度增加、工期延误。此时，双方应友好协商，根据实际情况调整施工方案及工期。修正条款：在原合同第三条中增加一款：“如因地下障碍物导致施工难度增加、工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工方案及工期。”3.场景三：施工过程中发生安全事故说明：在施工过程中，如发生安全事故，可能导致工期延误、费用增加。此时，双方应立即采取措施，确保事故得到妥善处理，并根据实际情况调整工期及费用。修正条款：在原合同第三条中增加一款：“如因安全事故导致工期延误、费用增加，双方应立即采取措施，确保事故得到妥善处理，并根据实际情况调整工期及费用。”4.场景四：施工过程中甲方要求变更设计说明：在施工过程中，甲方可能因实际需求变更设计。此时，双方应友好协商，根据变更设计的范围及影响，调整合同价款及工期。修正条款：在原合同第二条中增加一款：“如因甲方要求变更设计，双方应友好协商，根据变更设计的范围及影响，调整合同价款及工期。”5.场景五：施工过程中乙方无法按期完成工程说明：在施工过程中，乙方可能因各种原因无法按期完成工程。此时，双方应友好协商，根据实际情况采取补救措施，如延长工期、增加人力等。修正条款：在原合同第三条中增加一款：“如因乙方原因导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况采取补救措施，如延长工期、增加人力等。”二、实际操作过程中遇到的相关问题及解决办法1.问题一：施工过程中，甲方提供的图纸与现场实际情况不符。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方提供准确的图纸或进行现场核实。2.问题二：施工过程中，乙方发现工程量清单中的数量与实际施工数量不符。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方对工程量清单进行调整。3.问题三：施工过程中，乙方发现甲方提供的材料质量不符合要求。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方提供符合要求的材料。4.问题四：施工过程中，乙方发现甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方按合同约定支付工程款。5.问题五：施工过程中，乙方发现甲方变更设计未经双方协商一致。解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方按合同约定进行设计变更。三、原始合同所需详细附件1.附件一：工程设计图纸2.附件二：工程量清单3.附件三：材料清单4.附件四：施工方案5.附件五：安全生产责任书6.附件六：环境保护责任书7.附件七：质量保证书以上为本合同在实际操作过程中可能遇到的问题及注意事项，以及特殊应用场景下的相关说明和修正条款。希望双方在履行合同过程中，能够遵循公平、公正、诚信的原则，共同确保工程顺利进行。如有未尽事宜，双方可友好协商解决。多方为主导时的，附件条款及说明：一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等情况进行监督检查，并提出整改要求。如乙方未按甲方要求进行整改，甲方有权要求乙方暂停施工，直至整改合格。说明：此条款明确了甲方在施工过程中的监督权力，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。如乙方未按要求整改，甲方有权要求乙方暂停施工，以确保工程质量。2.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，如施工记录、检验报告等。乙方应在接到甲方通知后3个工作日内提供相关资料。说明：此条款明确了甲方对乙方施工过程中资料的要求，并规定了乙方在接到甲方通知后应在3个工作日内提供相关资料，以便甲方对施工过程进行监督和管理。3.甲方有权在施工过程中对工程设计进行变更。甲方应提前7个工作日通知乙方变更内容，乙方应根据甲方的变更要求进行施工。说明：此条款明确了甲方对工程设计变更的权利，并规定了甲方应提前7个工作日通知乙方变更内容，以便乙方根据甲方的变更要求进行施工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方有权根据施工实际情况，向甲方提出合理化建议。甲方应在接到乙方建议后7个工作日内进行审核，并给予答复。说明：此条款明确了乙方在施工过程中有权向甲方提出合理化建议，并要求甲方在接到乙方建议后7个工作日内进行审核，并给予答复，以便乙方根据甲方的审核结果进行施工。2.乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料，如工程设计图纸、工程量清单等。甲方应在接到乙方通知后3个工作日内提供相关资料。说明：此条款明确了乙方对甲方施工所需资料的要求，并规定了甲方在接到乙方通知后应在3个工作日内提供相关资料，以便乙方进行施工。3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款。说明：此条款明确了乙方对甲方支付工程款的要求，并规定了如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款，以确保乙方的合法权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决施工过程中出现的问题，并监督合同的履行。说明：此条款明确了第三方中介在施工过程中的职责，包括协调甲乙双方关系、协助解决问题和监督合同履行。2.第三方中介应负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。说明：此条款明确了第三方中介在施工过程中的监督检