2024年一级建造师之一建工程法规考试题库及答案【名师系列】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】：D

2、（2020年真题）关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额：未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】：D

3、根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，应当制定国家标准的是（）。

A.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求

B.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法

C.工程建设行业专用的信息技术要求

D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法

【答案】：D

4、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）。

A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

【答案】：B

5、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。

A.处1000元以上1万元以下罚款

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.降低资质等级

【答案】：A

6、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()2016

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】：D

7、甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥，乙没有买到该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。关于这一行为后果的说法，正确的是()。

A.甲应当买下水泥

B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项

C.甲与乙共同拥有水泥的所有权

D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用

【答案】：B

8、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是（）。

A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月

B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月

C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月

D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金

【答案】：A

9、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

【答案】：C

10、根据我国《民法典》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，应按照（）保证承担保证责任。

A.一般

B.单独

C.特殊

D.连带

【答案】：A

11、某建设单位2014年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法，正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D

12、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

13、下列关于建设工程返修的表述，错误的是（）。

A.返修是施工单位的法定义务

B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务

C.返修费用应由责任方负责

D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形

【答案】：B

14、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

【答案】：B

15、下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

【答案】：D

16、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

17、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()。

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

【答案】：A

18、根据我国《民法典》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。

A.招标

B.拍卖

C.协议

D.挂牌

【答案】：C

19、下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人并不知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】：A

20、关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是()。

A.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.经审查合格后，安全生产许可证有效期才能延期

C.申请补办安全生产许可证后应当在公众媒体上声明原许可证作废

D.建筑施工企业被撤销的，应当将安全生产许可证交回原发证机关注销

【答案】：D

21、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。

A.应予支持

B.不予支持

C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

【答案】：A

22、按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委

【答案】：A

23、某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。

A.施工合同

B.无因管理

C.侵权行为

D.不当得利

【答案】：D

24、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3

【答案】：C

25、工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当（）。

A.受理

B.不受理

C.依照前裁决直接裁决发包方败诉

D.告知其向法院起诉

【答案】：A

26、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

27、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是()。（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

28、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用()。

A.一般规定

B.特别规定

C.新规定

D.旧规定

【答案】：B

29、某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

【答案】：C

30、下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是()

A.是工程建设强制性标准实施监督的依据

B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定

C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行

D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收

【答案】：D

31、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。

A.项目技术负责人

B.总法律顾问

C.项目负责人

D.主要负责人

【答案】：D

32、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

33、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是（）。

A.已经办理了建设用地申请

B.依法确定了建筑施工企业

C.已经领取了房屋拆迁许可证

D.建设资金全部到位

【答案】：B

34、根据《全国建筑市场各方面主体不良行为记录认定标准》，不属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：A

35、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了（）。

A.买卖合同债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.施工合同债

【答案】：C

36、注册建造师的下列行为中，不属于不良行为记录记入其信用档案的有()。

A.符合工程质量、安全、环保和用工方面的规定

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.不积极配合有关部门监督检査的

D.弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

【答案】：A

37、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法,正确的是()

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

38、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。（2012）

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

39、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法,正确的是()

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职的部门查处的信息应当彼此保密

【答案】：A

40、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

【答案】：A

41、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是（）。

A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息

B.未按要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款

C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开

D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录

【答案】：D

42、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。’交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】：B

43、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。（2015）

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

44、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】：A

45、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

46、下列情形中，建造师证书应当被撤销注册的是()

A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的

B.注册建造师年龄超过65周岁

C.注册期限届满未申请延续的

D.注册建造师造成重大安全事故的

【答案】：A

47、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。（2016）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】：B

48、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】：C

49、下列担保物权的说法中，正确的是（）。

A.只有不动产才可以抵押

B.质押物只能是动产

C.权利可以抵押

D.留置物只能是动产

【答案】：D

50、下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业

B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业

C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业

D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业

【答案】：B

51、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同()部门划定并公布。

A.环保行政

B.城乡规划

C.建设行政

D.工商行政

【答案】：B

52、发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院

【答案】：D

53、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，关于竣工结算文件的编制、提交与审查说法正确的是()。

A.工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交建设工程总结算文件

B.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件审查

C.国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向工程造价咨询企业提出由承包人出具的竣工结算文件审核意见

D.国有资金投资建设工程的发包方，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可

【答案】：B

54、甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】：A

55、关于建设工程意外伤害保险的规定中，不正确的是（）。

A.提前竣工的，保险责任自行终止

B.保险费不得向职工摊派

C.未投保的工程项目，不予发放施工许可证

D.投保实行记名方式或不计人数方式

【答案】：D

56、.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《民法典》的规定,该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

57、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

58、某工程已具备竣工条件，2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2013年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格，2013年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2013年3月2日

B.2013年3月7日

C.2013年3月20日

D.2013年3月31日

【答案】：C

59、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（2012）

A.20

B.30

C.60

D.15

【答案】：D

60、关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

【答案】：C

61、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是()。

A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。

B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改

C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。

D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章

【答案】：C

62、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

63、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任

【答案】：B

64、某建筑公司的采购员未经授权以公司的名义签订了水泥采购合同，当水泥运到工地时正值工地需要，项目经理就同意使用了。后建筑公司以该合同未经授权为由不予确认，则供应商应当就未付的材料款向（）主张。

A.采购员

B.项目经理部

C.项目经理

D.建筑公司

【答案】：D

65、在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供该协议作为证据，乙否认这份协议是自己签署的，甲又提供书信一封。经有关部门鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信各为（）证据。

A.书证、书证

B.书证、物证

C.书证、鉴定结论

D.物证、书证

【答案】：B

66、小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全

【答案】：C

67、下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C

68、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。（2013）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】：C

69、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】：B

70、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

71、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

72、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。

A.原法人

B.合同约定的当事人

C.原法人的上级主管机关

D.合并后的法人或者其他组织

【答案】：D

73、关于竣工工程质量争议的处理，以下说法正确的是()。

A.竣工时发现的质量问题，非施工单位原因造成的，施工单位不负责修复或返修

B.因承包人的过错造成的质量问题，承包人拒绝修理、返工或改建，发包人可以请求减少支付工程款

C.发包人指定分包人的专业工程出现质量缺陷，由总承人与分包人承担连带责任

D.因设计存在缺陷出现的质量问题，由承包人直接向设计单位索赔

【答案】：B

74、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门

【答案】：A

75、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。

A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间

B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款

C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议

D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议

【答案】：C

76、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

77、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是（）。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

【答案】：D

78、关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是（）。

A.建设民事商事关系主要是人身关系

B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系

【答案】：A

79、开庭审理的步骤正确的是（）。

A.法庭辩论—法庭笔录—宣判—法庭调查

B.法庭辩论—法庭调查—法庭笔录—宣判

C.法庭调查—法庭辩论—法庭笔录—宣判

D.法庭辩论—法庭笔录—法庭调查—宣判

【答案】：C

80、根据《民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起()日内将起诉状副本发送被告。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：B

81、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

82、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是()。

A.需要向县级以上环境保护部门备案

B.需要县级以上环境保护部门批准

C.需要向县级以上建设行政主管部门备案

D.需要向县级以上人民政府批准

【答案】：B

83、下列不属于委托代理终止情形的是()。

A.被代理人死亡

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.代理人丧失民事行为能力

【答案】：B

84、关于法人的说法，正确的是()。2016

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

85、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由（）。

A.当事人进行质证

B.法院进行认证

C.证人出庭作证

D.鉴定人进行鉴定

【答案】：B

86、下列不属于承包人主要义务的是()。

A.不得转包和违法分包工程

B.及时验收工程

C.自行完成建设工程主体结构施工

D.建设工程质量不符合约定的无偿修理

【答案】：B

87、施工企业于2013年6月30日获得三级企业资质证书，该施工企业应当于()前，向发证机关申请资质证书的延续。

A.2016年3月30日

B.2018年3月30日

C.2016年6月1日

D.2018年6月1日

【答案】：B

88、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款

【答案】：D

89、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日

【答案】：C

90、下列关于工程质量检测单位的说法,错误的是()。

A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效

D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

【答案】：A

91、甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是（）。

A.乙可以拒绝运输

B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙

C.乙可采取措施以免造成放射性污染

D.只要有防范措施就无需作出危险物标志

【答案】：D

92、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

93、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

94、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。（2014）

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

【答案】：C

95、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有()。

A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍

C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管

D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证

【答案】：A

96、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是()。

A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】：B

97、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该住房的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

98、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向()请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

D.建筑施工企业主管副总经理

【答案】：A

99、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处()的罚款。

A.工程合同价款1％以上2％以下

B.工程合同价款2％以上4％以下

C.施工总成本1％以上2％以下

D.施工总成本5％以上10％以下

【答案】：A

100、甲承包商是无资质的“实际施工人”，在施工过程中其利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人甲不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人甲以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人甲承担责任

【答案】：D

101、甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于()变更。

A.主体

B.标的

C.权利

D.义务

【答案】：C

102、下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

103、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》,电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.部分承诺

D.新要约

【答案】：D

104、法人成立的条件包括()。

A.法人应该有自己独立产权的办公场地

B.法人可以自然成立

C.法人可以有法定代表人

D.法人能够独立民事责任

【答案】：D

105、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】：C

106、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B

107、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A.报废

B.淘汰

C.登记

D.更新

【答案】：B

108、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为是（）。

A.行政许可

B.行政处罚

C.行政强制

D.行政裁决

【答案】：A

109、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）。

A.施工单位不再承担保修责任

B.建设单位自己负责维修

C.施工单位仍须承担保修责任

D.防水材料厂家承担维修责任

【答案】：C

110、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监理工程师应当采取的监理形式是（）。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.分段后平行检验

【答案】：A

111、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】：D

112、项目负责人的安全生产责任不包括()。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案

【答案】：D

113、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是（）。

A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

【答案】：B

114、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

115、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭

B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭

C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开

D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开

【答案】：A

116、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，建筑安全生产监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.勘察、设计

C.施工

D.监理、验收

【答案】：C

117、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的（）原则。

A.平等原则

B.合法原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：C

118、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

119、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

120、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已经建成的，可以正常使用

【答案】：D

121、国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24

【答案】：C

122、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。（2012）

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】：D

123、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】：D

124、关于联合体共同承包的说法，正确的是()。（2012）

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：C

125、下列各项中,关于仲裁的特点,说法不正确的有（）

A.仲裁裁决具有强制执行力

B.仲裁员具备专业性

C.仲裁制度具有公开性

D.裁决具有终局性

【答案】：C

126、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。☆2014真题

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】：B

127、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进人缺陷责任期。

A.30

B.45

C.50

D.90

【答案】：D

128、甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。

A.有仲裁协议

B.有明确的被申请人

C.属于仲裁委员会的管辖范围

D.有具体的仲裁请求、事实和理由

【答案】：B

129、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是（）。

A.向发证机关申请延期

B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证

D.向发证机关申请施工许可证废止

【答案】：B

130、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

131、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】：C

132、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。

A.施工单位

B.建设单位

C.勘察单位

D.设计单位

【答案】：B

133、建筑施工企业的特种作业人员不包括()。（2012）

A.架子工

B.钢筋工

C.起重信号工

D.起重机械司机

【答案】：B

134、根据新修订的《个人所得税法》，居民个人应当合并申报为综合所得的项目是()。

A.工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许使用权费

B.工资薪金、劳务报酬、经营所得、房租收入

C.劳务报酬、经营所得、利息收入、房租收入

D.经营所得、利息收入、偶然所得、稿酬所得

【答案】：A

135、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于（）。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

【答案】：A

136、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.总承包单位和专业分包单位

【答案】：B

137、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是（）。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

D.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

138、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。2014

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

139、行政法规可以规定的行政强制措施包括()。

A.限制人身自由

B.冻结存款、汇款

C.查封场所、扣押财物

D.拍卖被查封的场所和财物

【答案】：C

140、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

【答案】：A

141、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是（）。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

【答案】：D

142、除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的()日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

143、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。

A.1%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：B

144、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。

A.立即如实上报事故

B.立即启动事故应急预案，组织抢救

C.立即妥善保护事故现场及相关证据

D.立即组织事故调查

【答案】：D

145、某工程计划工期为10个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为60万元,合同中对该费用预付未作规定,则建设单位至少应预付该费用（）万元。

A.9

B.12

C.18

D.30

【答案】：D

146、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

147、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月

【答案】：C

148、下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是()。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

D.批准女工朱某只能休产假120d

【答案】：B

149、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。

A.业绩

B.资质条件

C.信誉及工作人员数量

D.资金

【答案】：C

150、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：A

151、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）。

A.因总投资额超过3000万元，故必须公开招标

B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包

D.若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

【答案】：B

152、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我,该件由三名仲裁员组成仲裁庭,该室件的仲裁员0

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.击甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选三名

【答案】：A

153、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的比较，说法正确的是()。

A.行政复议是行政机关上级对下级作出的行政行为的监督；行政诉讼是法院对行政行为的监督

B.行政复议和行政诉讼均只对行政行为的合法性进行审查

C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；行政诉讼则以开庭审查为主，以调解为原则

D.行政复议后不服的，可以提起行政诉讼；行政诉讼之后，也可以再提起行政复议

【答案】：A

154、关于民事法律责任,下列说法中正确的是

A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪

B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段

C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序

D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】：B

155、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定因行政复议被撤销的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定在被行政复议期间的

【答案】：D

156、在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A.住房和城乡建设部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建筑施工企业

【答案】：D

157、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。

A.该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标

B.该联合体部分成员签订了共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D.甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人

【答案】：D

158、民事法律关系的内容是指()

A.民事权利和民事义务

B.民事权利和民事责任

C.民事规范和民事责任

D.民事义务和民事责任

【答案】：A

159、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。

A.无权代理

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

【答案】：D

160、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

【答案】：B

161、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）

A.孙某因为继承财产产生的纠纷

B.张某对于交警队吊销驾驶证的纠纷

C.施工单位因为和分包关于工程质量发生的纠纷

D.王某因为工作时间的问题和单位产生的纠纷

【答案】：C

162、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别是2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，先承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。

A.2010年4月1日

B.2010年10月1日

C.2010年4月15日

D.2010年10月15日

【答案】：C

163、下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是()。

A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税

B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税

C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款

D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税

【答案】：D

164、在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是()。

A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付全部房款的商品房买受人

C.承包人因发包人违约所造成的损失，在工程拍卖款中优先受偿

D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日6个月内

【答案】：D

165、根据《民法典》,施工企业的项目经理属于企业()。

A.法人

B.法定代表人

C.法定代理人

D.授权的项目管理者

【答案】：D

166、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：C

167、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

168、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】：D

169、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的

B.一切承包单位将承包的工程转包的

C.一切违反法律规定进行分包的

D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的

【答案】：D

170、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B

171、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

172、根据《著作权法》，自然人作品著作权是()。

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权标记后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

173、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后()日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。

A.7

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

174、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救发掘，则应当由()组织发掘。

A.建设单位

B.施工单位

C.设区的市级人民政府文物行政主管部门

D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门

【答案】：D

175、根据《环境保护税法》,下列情形中,减征环境保护税的有（）。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

【答案】：A

176、某债务合同，2003年3月31日到期，债务人没有按期偿还债务，在2005年9月30日权利人因违法事件被判刑2年，在此期间权利人对自己的权利无法请求保护，诉讼时效还有（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

177、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是（）。

A.有已签署的工程结算文件

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书

【答案】：C

178、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

179、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

180、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

181、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

182、某建设工程合同对建设工程价款没有约定,2013年10月1日该工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将该工程移交给发包人,但是发包人一直没有支付工程余款。2014年10月1日,承包人将发包人诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。该工程欠款利息的起算日应为（）

A.2013年10月1日

B.2013年10月10日

C.2013年10月20日

D.2014年10月1日

【答案】：C

183、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：D

184、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

【答案】：A

185、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。（2015）

A.建设用地使用权流转时附着于改土地上的建筑物，建筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权限届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】：A

186、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是()。2017

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

187、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()。

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：C

188、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）价格执行。

A.原

B.新

C.市场

D.原价和新价的平均

【答案】：B

189、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A.建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.县级以上人民政府

D.环境保护主管部门

【答案】：D

190、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是

A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定,应予以没收

【答案】：B

191、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

【答案】：B

192、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】：A

193、某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报告于2007年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于（）前开工，不然就要重新办理开工报告。

A.2008年3月20日

B.2008年4月1日

C.2008年6月20日

D.2008年7月1日

【答案】：C

194、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

【答案】：B

195、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

196、根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

197、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报（）审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防治监管部门

【答案】：C

198、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

199、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销明，并在公告平台上予以声

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

200、建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为()。

A.1亿元以上

B.6000万元以上

C.4000万元以上

D.800万元以上

【答案】：C

201、下列关于见证取样的表述，错误的是（）。

A.涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在建设单位或监理单位监督下取样，并送相应检测机构检验

B.见证取