2024建设工程施工合同证据清单

2024建设工程施工合同证据清单合同编号：__________鉴于：1.业主为进行某项建设工程，需要委托承包商承担相关施工任务；2.承包商愿意接受业主的委托，按双方约定的条件进行施工；3.双方经过友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________第二条合同双方的权利和义务2.1业主的权利和义务（1）按照本合同约定的时间和金额向承包商支付工程价款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源、道路等条件；（3）协助承包商办理相关施工手续；（4）对工程质量、安全、进度等方面进行监督和管理。2.2承包商的权利和义务（1）按照本合同约定的时间和质量要求完成施工任务；（2）负责施工过程中的安全生产和环境保护；（3）承担施工过程中发生的意外风险和损失；（4）接受业主的监督和管理，及时整改不合格之处。第三条合同价款及支付方式3.1本合同的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主按下述进度向承包商支付工程价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付工程预算的30%；（3）工程进度达到100%时，支付工程预算的60%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%。3.3支付方式：银行转账。第四条工程质量及验收4.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。4.2承包商在施工过程中应定期对工程质量进行自检，并接受业主的监督检查。4.3工程验收不合格的，承包商应按业主的要求及时整改，直至验收合格。4.4工程验收合格后，业主应在验收报告上签字确认，并支付剩余的工程价款。第五条工期及进度5.1承包商应按本合同约定的工期完成施工任务。5.2承包商如因自身原因导致工期延误，应承担因此产生的违约责任。5.3业主应按本合同约定的进度向承包商支付工程价款，不得无故拖延。第六条安全生产及环保要求6.1承包商在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。6.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成污染。6.3如发生安全事故，承包商应立即报告业主和相关部门，并承担相应责任。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2承包商如未按约定完成施工任务，应支付违约金，违约金为本合同工程价款的2%。7.3业主如未按约定时间支付工程价款，应支付滞纳金，滞纳金按同期银行贷款利率计算。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（签字/盖章）：______________乙方（签字/盖章）：______________签订日期：________________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规和标准规范4.其他与本工程有关的文件和资料一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规和标准规范4.其他与本工程有关的文件和资料二、违约行为及认定：1.承包商未按约定完成施工任务：认定：承包商未能在约定的工期和质量要求内完成施工任务。违约金：承包商应支付工程价款的2%作为违约金。2.业主未按约定时间支付工程价款：认定：业主未能在约定的时间内向承包商支付工程价款。违约金：业主应支付按同期银行贷款利率计算的滞纳金。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工任务并支付工程价款。2.乙方：指合同中的承包商方，负责完成施工任务。3.工程价款：指完成工程所需支付的金额。4.工期：指承包商完成施工任务的期限。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：问题：由于天气、材料供应等原因导致工程进度延误。解决办法：双方协商调整工期和付款计划。2.工程质量问题：问题：工程验收时发现质量问题。解决办法：承包商负责整改，直至验收合格。3.支付纠纷：问题：业主未能按约定时间支付工程价款。解决办法：业主支付滞纳金，双方协商解决。五、所有应用场景：1.