2024天津小型建设工程施工合同

2024天津小型建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方小型建设工程的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程预算：________________二、工程质量2.1工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013及其它相关行业标准执行。2.2质量保证：乙方应严格按照设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量。工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起算，保修期不应少于法律法规规定的最低保修期限。三、工程进度3.1工程进度计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方批准。3.2工程延期：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。因不可抗力导致工程延期，双方应协商解决。四、工程造价及支付4.1工程造价：本工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2支付方式：甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量，支付相应的工程进度款。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。4.3支付时间：甲方应在收到乙方提交的进度报告和实际完成工程量报告后__个工作日内支付相应款项。五、工程验收5.1工程验收：工程竣工后，乙方应按照甲方要求，组织验收。甲方应在验收合格后支付剩余工程款。5.2验收不合格：如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。甲方有权要求乙方支付整改费用。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期工程款每日__%的标准向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量完成工程，应承担相应质量整改费用，并赔偿甲方因此造成的损失。6.3甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期付款金额每日__%的标准向乙方支付违约金。七、争议解决7.1对于双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工组织设计

4.施工进度计划

5.工程质量保修书

6.工程验收报告

7.工程款支付证明

8.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。

2.乙方未按照约定质量完成工程，属于违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付工程款，属于违约行为。

4.甲方未按照约定支付违约金，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指承担工程建设的一方。

3.合同法：指调整合同关系，保障合同当事人合法权益的法律。

4.建筑法：指调整建筑活动，保障建筑安全、质量和环保的法律。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：协商确定延期原因，根据实际情况调整工程进度计划。

2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍。

3.工程款支付：按时支付工程进度款，如有逾期支付，按约定支付违约金。

4.违约行为：根据违约行为及认定，协商解决或提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：