阜南县2024年一级造价工程师《造价管理》深度预测试题含解析

阜南县2024年一级造价工程师《造价管理》深度预测试题第1题：单选题(本题1分)企业发生的年度亏损，在连续（）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。A.2B.3C.5D.10第2题：单选题(本题1分)在网络计划的工期优化中，选择压缩对象时在关键工作中不考虑的因素是（）。A.缩短持续时间对安全影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.使关键线路压缩成非关键线路第3题：单选题(本题1分)根据《土地管理法》，征收耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。A.4～6B.5～8C.6～10D.10～15第4题：单选题(本题1分)对建筑工程一切险而言，保险人对（）造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损第5题：单选题(本题1分)某项目有甲、乙两个建设方案，基准收益率为10%。两方案的有关评价指标见下表。已知（P/A，10%，6）＝4.355，（P/A，10%，10）＝6.145。则两方案可采用（）。A.净现值法进行比选，且乙方案更佳B.内部收益率法进行比选，且甲方案更佳C.增量内部收益率法进行比选，且乙方案更佳D.年值法进行比选，且甲方案更佳第6题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人第7题：单选题(本题1分)地方教育税附加的计税依据是（）。A.增值税和消费税B.增值税和所得税C.所得税和营业税D.增值税和城市维护建设税第8题：单选题(本题1分)下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明第9题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本提高C.负债融资难度降低D.市场风险承受力增强第10题：单选题(本题1分)根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（）的方案实施。A.项目盈亏平衡点高、抗风险能力适中B.项目盈亏平衡点低、承受风险能力弱C.项目敏感程度大、抗风险能力强D.项目敏感程度小、抗风险能力强第11题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.2B.3C.4D.5第12题：单选题(本题1分)推行全过程工程咨询，是一种（）的重要体现。A.传统项目管理转变为技术经济分析B.将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询C.将实施阶段咨询转变为投资决策咨询D.将造价专项咨询转变为整体项目管理第13题：单选题(本题1分)某投资方案计算期现金流量见下表，该投资方案的静态投资回收期为（）年。A.2.143B.3.125C.3.143D.4.125第14题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35第15题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金第16题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款第17题：单选题(本题1分)下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（）。A.资产负债率B.流动比率C.总投资收益率D.速动比率第18题：单选题(本题1分)由于风险集中，试车期的安装工程一切险的保险费通常占整个工期的保费的（）左右。A.1/3B.2/3C.1/2D.1/4第19题：单选题(本题1分)下列选项对方案创造与评价方法中的哥顿法描述错误的是（）。A.在研究新方案时，会议主持人需要在开始全部摊开要解决的问题B.指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路C.主持人提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远D.这种方法要求会议主持人机智灵活.提问得当第20题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本降低C.负债融资难度提升D.市场风险承受力增强第21题：单选题(本题1分)某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。A.16B.17C.18D.19第22题：单选题(本题1分)编制资金使用计划是在工程项目的（）的基础上进行编制。A.项目目标分解B.项目阶段划分C.项目结构分解D.项目造价构成第23题：单选题(本题1分)建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏第24题：单选题(本题1分)施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算账务体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程第25题：单选题(本题1分)工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。A.工程总成本最低时的最优工期安排B.工期固定条件下的工程费用的均衡安排C.工程总成本固定条件下的最短工期安排D.工期最短条件下的最低工程总成本安排第26题：单选题(本题1分)某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。A.22B.23C.26D.27第27题：单选题(本题1分)进行工程项目经济评价，应遵循（）权衡的基本原则。A.费用与效益B.收益与风险C.静态与动态D.效率与公平第28题：单选题(本题1分)施工招标策划阶段，合同计价方式不包括（）A.单价方式B.总价方式C.可调价方式D.成本加酬金方式第29题：单选题(本题1分)某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、2天和3、5、4天，则流水工期为（）天。A.20B.13C.16D.15第30题：单选题(本题1分)价值工程活动过程中，创新阶段的主要工作有（）。A.方案审核B.功能定义C.功能评价D.方案评价第31题：单选题(本题1分)在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是（）。第32题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人第33题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面第34题：单选题(本题1分)排列图中左侧纵坐标和右侧纵坐标分别表示质量影响因素出现的（）。A.频率和重要程度B.频数和重要程度C.频数和频率D.频率和频数第35题：单选题(本题1分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的（）天内，结清竣工结算款项。A.14B.15C.28D.30第36题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿第37题：单选题(本题1分)在工程建设期间，如果发生（），应由保险人承担保险责任。A.设计单位的失误引起的损失B.施工机械装置失灵造成损坏C.工程档案文件损毁D.地面下陷下沉造成的损失第38题：单选题(本题1分)能够实现集权与分权的有效结合，能够根据任务的实际情况组建和调整组织机构，但稳定性差、成员容易受双重领导的组织机构是（）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制第39题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第40题：单选题(本题1分)下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，不正确的是（）。A.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度B.偿债备付率反映可用于还本付息的资金保障程度C.利息备付率和偿债备付率均应大于2D.利息备付率和偿债备付率均应分年计算第41题：单选题(本题1分)某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00第42题：单选题(本题1分)项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定因素变动的概率D.不能找出不确定性因素变动的临界点第43题：单选题(本题1分)在PPP项目合同体系中，最核心的法律文件是（）。A.项目合同B.股东协议C.融资合同D.运营服务合同第44题：单选题(本题1分)根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价第45题：单选题(本题1分)我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率第46题：单选题(本题1分)土地增值税实行的税率是（）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率第47题：单选题(本题1分)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%第48题：单选题(本题1分)现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%第49题：单选题(本题1分)某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）。A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响紧后工作的最迟开始时间，但不影响总工期第50题：单选题(本题1分)在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程第51题：单选题(本题1分)甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元第52题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，在进行融资前分析时，应先估算是（）。A.独立于融资方案的建设投资和营业收入B.经营成本C.流动资金D.固定资产原值第53题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款第54题：单选题(本题1分)对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，宜采用（）计提折旧。A.工作量法B.平均年限法C.年数总和法D.双倍余额递减法第55题：单选题(本题1分)按我国《合同法》的规定，合同履行的原则主要包括（）。A.全面适当履行原则和诚实信用原则B.全面适当履行原则和公平、公正原则C.诚实信用原则和公平、公正原则D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则第56题：单选题(本题1分)在下列情况下，为保证盈亏平衡，需要增加销售量的是（）。A.年固定总成本降低B.单位产品可变成本降低C.单位产品销售价格增加D.单位产品销售税金及附加增加第57题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第58题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应第59题：单选题(本题1分)某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位（）。A.不承担项目合同的经济责任B.按份承担项目合同的经济责任C.任何一家均承担项目合同的所有经济责任D.承担连带责任第60题：单选题(本题1分)应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值指数VI＜1，则（）。A.降低评价对象的现实成本B.剔除评价对象的过剩功能C.降低评价对象的功能水平D.不将评价对象作为改进对象第61题：多选题(本题2分)施工合同中，合同计价方式包括（）。A.总价方式B.单价方式C.成本加利润方式D.平均估算方式E.成本加酬金方式第62题：多选题(本题2分)根据《民法典合同法》，关于要约与承诺，下列说法正确的有（）。A.要约通知发出时即表明要约生效B.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C.要约一旦发出不可撤销D.承诺到达要约人时生效E.承诺的内容应与要约内容一致第63题：多选题(本题2分)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额第64题：多选题(本题2分)下列关于利息和利率的说法中，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利息是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿E.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的现值之比第65题：多选题(本题2分)工程项目所支出的费用主要包括（）。A.项目投资B.企业债务C.成本费用D.资产折旧E.税金第66题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款.进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的第67题：多选题(本题2分)关于投资回收期指标优缺点的说法，正确的有（）。A.计算简便，但其包含的经济意义不明确B.不能全面反映方案整个计算期内的现金流量C.在一定程度上显示了资本的周转速度D.可以独立用于投资方案的选择E.可以独立用于投资项目的排队第68题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证的有（）。A.高大模板工程B.模板工程C.降水工程D.地下暗挖工程E.土方开挖工程第69题：多选题(本题2分).建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有（）。A.重置B.修复C.还保险费D.延长保险期限E.赔付修理费用第70题：多选题(本题2分)下列给出的有关成本管理的方法中，可以用于成本控制的方法有（）。A.比较法和因素分析法B.项目成本分析表法和挣值法C.差额计算法和比率法D.工期—成本同步分析法和价值工程法E.挣值法和价值工程法第71题：多选题(本题2分)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额第72题：多选题(本题2分)非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业第73题：多选题(本题2分)下列评价方法中，用于互斥投资方案静态分析评价的有（）。A.增量投资内部收益率法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.净年值法E.年折算费用法第74题：多选题(本题2分)根据《建筑法》,申请领取施工许可证应当具备的条件有（）A.建设资金已全额到位B.已提交建筑工程用地申请C.已经确定建筑施工单位D.有保证工程质量和安全的具体措施E.已完成施工图技术交底和图纸会审第75题：多选题(本题2分)美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（）个体指数组成。A.构件刚材B.波特水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械第76题：多选题(本题2分)常用的寿命周期成本评价方法有（）。A.费用效率法B.固定费用法C.目标成本法D.权衡分析法E.盈亏平衡法第77题：多选题(本题2分)在工程经济学中，利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，它是指（）。A.占用资金所付的代价B.放弃现期消费所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得的补偿D.资金的一种机会成本E.高于社会平均利润率的利润第78题：多选题(本题2分)按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当被予以否决情形的有（）。A.投标报价高投标限价B.投标文件写明的工期超过招标文件的要求C.投标保证金为项目估算价的1%D.投标文件中包含两个投标报价E.投标人向行政监督部门就该次招投标工作提出过投诉第79题：多选题(本题2分)对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协商确定投资各方的（）。A.出资比例B.出资形式C.出资顺序D.出资性质E.出资时间第80题：多选题(本题2分)以下引起工程费用偏差的情形中，属于建设的原因有（）A.材料涨价B.投资规划不当C.施工组织不合理D.增加工程内容E.施工质量事故

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是所得税。企业发生的年度亏损，在连续5年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。参见教材P265。2、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查网络进度计划的工期优化。在网络计划的工期优化中，不能将关键路线压缩成非关系路线。3、【正确答案】：A【试题解析】：征收土地，应当按照被征收土地的原用途给予补偿。其中，土地补偿费，为该耕地被征收前3年平均年产值的6—10倍；安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前3年平均年产值的4～6倍，最高不得超过被征收前3年平均年产值的15倍。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P276知识点：建筑工程一切险。除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：（1）设计错误引起的损失和费用。（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。（5）维修保养或正常检修的费用。5、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是互斥方案比选。互斥方案比选时，不能用内部收益率进行方案比选。寿命期不同的互斥方案比选也不能直接用净现值法和增量内部收益率法，需通过最小公倍数法把不同的寿命期转化为相同的计算期。可以用年值法进行比选。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工组织总设计由谁主持编制。施工组织总设计由施工项目负责人主持编制。7、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P267本题考查的是与工程项目有关的税收规定。根据文件要求，各地统一征收地方教育附加，地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税和消费税税额的2%。8、【正确答案】：B【试题解析】：当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。9、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金与债务资金比例。如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。10、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198知识点：不确定性分析与风险分析。项目盈亏平衡点低的，承受风险的能力越强；对于不同方案的敏感性分析，投资者应该选择敏感程度小的，抗风险能力强的方案实施。11、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是关键线路的判断。关键线路有三条，分别为：①→④→⑥→⑧；①→②→⑦→⑧；①→②→③→⑤→⑥→⑧。12、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程项目管理类型、任务及相关制度。近年来推行的“全过程工程咨询”，就是将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询的重要体现。13、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P178知识点：经济效果评价的内容及指标体系。累计净现金流量为0的点出现在3年到4年之间，4-1+|-1000-500+600+800|/800=3.125（年）。14、【正确答案】：A【试题解析】：T=(4+3-1)×5+2-3=29天。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P39知识点：招标投标法。选项A的正确说法为，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。选项B的正确说法为，投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。选项C的正确说法为，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。16、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是定违约金和约定定金。可以选择适用违约金或者定金条17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P292知识点：工程项目经济评价。财务评价判断参数主要包括下列判断项目盈利能力的参数和判断项目偿债能力的参数：判断项目盈利能力的参数主要包括财务内部收益率、总投资收益率、项目资本金净利润率等指标的基准值或参考值。判断项目偿债能力的参数主要包括利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。18、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是安装工程一切险。由于风险集中，试车期的安装工程一切险的保险费通常占整个工期的保费的1/3左右。19、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是方案创造及评价。究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。20、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资本结构。如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。参见教材P243。21、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：非节奏流水施工。流水施工工期T=∑K+∑tn+∑Z+∑G-∑C。施工过程K1，2=max[3，1，3，-8]=3；K2，3=max[5，3，3，-10]=5。流水施工工期T=3+5+4+1+5=18（天）22、【正确答案】：C【试题解析】：此题考查资金使用计划的编制资金使用计划的编制是在工程项目结构分解的基础上，将工程造价的总目标值逐层分解到各个工作单元，形成各分目标值及各详细目标值，从而可以定期地将工程项目中各个子目标实际支出额与目标值进行比较，以便于及时发现偏差，找出偏差原因并及时采取纠正措施，将工程造价偏差控制在一定范围内。故选择C23、【正确答案】：B【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。其中，流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。24、【正确答案】：C【试题解析】：施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P134费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。26、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是流水施工工期。施工过程Ⅰ：4，9，12，16;施工过程Ⅱ:3，5，8，10;施工过程Ⅲ:4，7，12,16。K_Ⅰ，Ⅱ=max[4,6,7,8,-10]=8;K_Ⅱ，Ⅲ=max[3,1,1，-2,-16]=3。T=(8+3)+16=27。27、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P290本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。工程项目经济评价遵循的原则是有无对比原则、效益与费用计算口径对应一致的原则、收益与风险权衡的原则、定量分析与定性分析相结合的原则，以及动态分析和静态分析相结合的原则。28、【正确答案】：C【试题解析】：施工招标策划阶段，合同计价方式包括单价方式、总价方式和成本加酬金方式。其中，成本加酬金方式又可分为固定酬金、浮动酬金、百分比酬金和目标成本加奖罚方式。29、【正确答案】：C【试题解析】：在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：3，7，9施工过程Ⅱ：3，8，12（2）错位相减求得差数列：（3）在差数列中取最大值求得流水步距：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距.K(1,2）=max[]3,4,1,-12]=4（天）。所以工期为：4+3+5+4=16天。30、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。创新阶段的主要工作有方案创造、方案评价、提案编写。31、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C.D错误；选项A，420（1+i）+600肯定大于1000万元，选项A错误。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P317本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P109本题考查的是流水施工的特点和参数。时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P102知识点：排列图法。排列图由两个纵坐标，一个横坐标、若干个直方图形和一条曲线组成。其中左边的纵坐标表示频数，右边的纵坐标表示频率，横坐标表示影响质量的各个因素。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P320本题考查的是《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的主要内容。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。36、【正确答案】：C【试题解析】：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行是合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式。37、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。选项ABC都属于保险人不承担赔偿责任的情况，只有选项D属于保险人承担的范围，在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失，保险人应负责赔偿；地面下陷下沉属于自然灾害。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。矩阵制组织机构的优点是具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定型差。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导。39、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。40、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P179知识点：经济效果评价的内容及指标体系。选项C错误，利息备付率和偿债备付率均应大于141、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等值计算。需要注意的是“年初借入”，所以第三年年末的本利和为500（F/A，8%，3）（1+8%）=1753.06（万元）；也可以三年分别求终值，然后加总得到答案。42、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是不确定性分析与风险分析。敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率，而这种概率是与项目的风险大小密切相关的。43、【正确答案】：A【试题解析】：项目合同是其中最核心的法律文件。44、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P48本题考查的是合同法。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P268本题考查的是其他相关税种。城镇土地使用税采用定额税率。46、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P270本题考查的是与工程项目有关的税收规定。土地增值税采用的是四级超率累进税率。47、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金的时间价值及其计算。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。48、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P166知识点：名义利率与有效利率。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。49、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：网络计划时间参数的计算。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。M工作拖延时间未超过总时差，不会对总工期造成延误，但超过自由时差，会对紧后工作造成影响。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P108空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50＋200×20%＝90万元。52、【正确答案】：A【试题解析】：财务效益和费用的估算步骤。财务效益和费用的估算步骤应该与财务分析的步骤相匹配。①在进行融资前分析时，应先估算独立于融资方案的建设投资和营业收入，然后是经营成本和流动资金。②在进行融资后分析时，应先确定初步融资方案，然后估算建设期利息，进而完成固定资产原值的估算，通过还本付息计算求得运营期各年利息，最终完成总成本费用的估算。53、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。54、【正确答案】：A【试题解析】：工作量法是指按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法，是由平均年限法派生出来的一种方法。适用于各种时期使用程度不同的专业机械、设备。55、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同履行的原则。合同履行的原则主要包括全面适当履行原则和诚实信用原则。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P197本题考查的是盈亏平衡分析。57、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。58、【正确答案】：D【试题解析】：招标分为公开招标、邀请招标两种方式；联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。59、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合作体承包模式。几家公司自愿结成合作伙伴，成立一个合作体，以合作体的名义与建设单位签订工程承包意向合同（也称基本合同）。达成协议后，各公司再分别与建设单位签订工程承包合同，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位不承担项目合同的经济责任。60、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P216知识点：功能评价。VI＜1，评价对象的成本比重大于其功能比重，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。61、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P315知识点：施工招标策划。在施工合同中，合同计价方式可分为三种，即：总价方式、单价方式和成本加酬金方式。相应的施工合同也称为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。其中，成本加酬金的计价方式又可根据酬金的计取方式不同，分为百分比酬金、固定酬金、浮动酬金和目标成本加奖罚四种计价方式。62、【正确答案】：BDE【试题解析】：本题考查要约与承诺的生效、联系。要约到达受要约人时生效，故A错误。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。故C错误。63、【正确答案】：ACD【试题解析】：工程单价计算依据包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等。64、【正确答案】：ACD【试题解析】：利率随社会平均利润率的变化而变化，选项A正确；有效利率是指资金在计息中所发生的实际利率，选项B错误；通常，用利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度，选项C正确；在工程经济分析中，利息是指占用资金所付的代价或者是放弃近期消费所得的补偿，选项D正确。利率是在单位时间内（如年、半年、季、月、周、日等）所得利息与借款本金之比，计息周期通常为年、半年、季，也可以为月、周或日，所以选项E错误。65、【正确答案】：ACE【试题解析】：本题考查的是工程项目财务评价。项目所支出的费用主要包括投资、成本费用和税金等。66、【正确答案】：ABCD【试题解析】：本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》中的合同条款。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人按合同约定提供的基准资料错误；（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。67、【正确答案】：BC【试题解析】：选项A，投资回收期指标容易理解，计算也比