建筑施工劳务合同

建筑施工劳务合同

建筑施工劳务合同1

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平

等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

1、有固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于年月日终止。

其中试用期至年月日止。

2、以完成一定工作为期限的合同。

本合同生效日期为年月日；以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

3、无固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于法定或约定的解除（终止）合同的

条件出现时止。

其中试用期至年月日止。

二、工作内容和工作时间

第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任岗位（工

种）工作。乙方的岗位（工种）上岗证号码为。

第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。

1、执行定时工作制（乙方每日工作8小时，每周工作40小

时）。

2、执行综合计算工时工作制（乙方每月工作不超167.4小

时）。

3、执行不定时工作制（在保证完成甲方工作任务情况下，乙

方自行安排工作和休息时间）。

第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、

法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作

时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在

休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资

报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%

的工资报酬。

三、劳动保护和劳动条件

第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场

三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲

方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的

乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生

的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保

护用品。

甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本

生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建

筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-20__)。

第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;

乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳

动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最

低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期

满后月(日)工资为元。

2、按工程量计付工资

(1)按工程量单价计取工资；

(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价

不得低于江西省建设工程定额人工

费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低

于当月完成工程量的70%。

甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签

字确认。

甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的

工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定：

第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险

手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安

全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；（一）

在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（三）严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施

工质量管理规定的

（四）被依法追究刑事责任的。

第十二条乙方解除本合同，应当提前日（3天以上30天以

内）以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的,

应当承担赔偿责任。

第十四条甲乙双方约定的其他内容:

七、劳动争议处理及其他

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生

之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对

仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院

起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,

与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照

有关规定执行。

第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字

盖章之日起生效。

甲方（公章）乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期：年月日建筑施工劳务合同2

甲方（用工单位）名称：—

地址：—

委托代理人：—

乙方（劳动者）姓名：

性别：

出生年月：年月

民族：

文化程度：

身份证号码：

户籍所在地：

现详细居住地址：

邮政编码：

联系电话：

根据甲方施工生产需要，甲方决定聘用乙方到甲方工地从事

临时性工作，为维护双方的合法权益，甲乙双方遵循平等自愿、

协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务合同，双方应

当依法遵守本合同所列条款。

一、受聘期限

经双方协商，聘用期限为：自年月日起至年月日止。

二、劳动报酬

1、甲乙双方约定，乙方的劳动报酬按每月元（大写）人民

币支付。

2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房

公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加

班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。

3、每月三天（含三天）以内的病、事假工资照发，但必须履

行请销假手续，三天以上的病、事假亦须履行请销假手续，聘用

工资按实际请假天数减发。

4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。

5、若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不低

于甲方所在地政府规定的最低工资标准。

三、工作方式：

甲乙双方约定，乙方在受聘期间采取不定时工作方式。

四、社会保险：

鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和

完善，甲方又系跨省、区作业的流动施工单位，乙方工作地变动

频繁这一实际，经双方协商同意，甲方按—省社会保险的有关规

定，将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公

积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一

并支付给乙方，由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴

纳，若乙方不参加社会保险，其责任自行承担。

五、乙方服从甲方的.管理，受聘期间必须遵守甲方的各项规

章制度，听从甲方的工作安排和指挥，并应遵纪守法，树立吃苦

耐劳的精神。

六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防

护的法律、法规和规章，为乙方提供符合国家规定的劳动条件、

必要的劳动防护用品和劳动工具。

乙方在甲方工作期间必须注意安全，遵守安全操作规程、工

作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作

期间发生安全事故，按中华人民共和国国务院《工伤保险条例》、

贵州省实施《工伤保险条例》办法和铜仁地区工伤保险实施办法

之规定办理。

七、合同期内，如乙方不能胜任甲方安排的工作或按国家相

关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的，甲方有权解除

与乙方的合同，如甲方违反国家的相关法律、法规的，乙方也有

权提出解除与甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均应提

前七天告知对方。

八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，经甲方盖章、乙

方签字后生效，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方

（签名）：

甲方代表人签名：

合同订立时间：年月日

建筑施工劳务合同3

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方,

双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条

款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：

二、工程地点：

1、承包方式及范围：

2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材

料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢

筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方

办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，

配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、校工、二次结构如：

砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉

刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外L5米以内的散水不包括

散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、

植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，

地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外

回填土方等。

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安

全围护和住房，排除外部干扰。

三、合同T期处罚条款：

1、年月年月日完工。

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天,

按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误,

工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手

续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员

名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有

租赁费由甲方承担）。

四、安伞生产，文明施工。

（一）安全生产

1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、

严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全

生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部

门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文

明施工达标，进行整改直到合格标准。

2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确

要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安

全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现

象南乙方按成本价赔偿。

3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、

斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元

罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。

五、付款方式

1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

2、工作范围以外用工单位：按工元/工日；普工

元/工日。

3、面积计算方式：

(1)基础筏板按其建筑面积的计算。

(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

(3)有柱子的阳台按全面积计算。

(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按校方量计算。每立方

米元整。

(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

4、结算方式:

生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以

后主体封顶应付已完成工程量的炮二次结构砌砖至元，粉刷部分

到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工

程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。

六、甲方的权利和义务。

1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划,

资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、

安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验

收。

3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各

种材料，提供的材料必须保证质量。

4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对

违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重

的清退出场。

5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明

施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

七、乙方的权利和义务

1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、

有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，

技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，

乙方对备案人员过去和将来的'行为负责，对未备案的人员，不得

进入现场。

2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设

立组织机构。

3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人

员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合

格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报

表。

八、其它

1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约

束，两样适用十对乙方的约束。

2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的

资质证书。

(2)进场人员花名册：

3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员

如中途变动，应及时通知甲方。

九、违约责任：

甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约

须承担对方因此而造成的所有损失。

十、争议和纠纷处理程序

本合同履行过程中'发生争议或纠纷时按以下程序处理。

1、甲乙双方组织协商解决；

2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

十一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签

收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的

附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为

准。

十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即

可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解

决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

一年月日年月

日建筑施工劳务合同4

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及

其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信

的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库

2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口

3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。

4、承包方式

甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的.

合格工人。

5、承包单价

地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元加2o

二、质量要求

乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量

不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。

三、双方的责任与义务

1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工

人生活费1000元/人。

2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工

任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、

废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。

3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须

为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故,

费用均由乙方负责。

4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超

过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。

四、结算支付方式

地库碎浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费；主楼甲

方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程

款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%

的工程款。

五、违约责任

施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约

金。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生

效。待工程完工款项结清后自动失效。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

年月日年月

日建筑施工劳务合同5

甲方：

居民身份证号码：

乙方：

居民身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》

及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双

方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：O

二、工程名称：O

三、工程内容：O

四、合同工期

开工日期：年月日；

竣工日期：年月日；

合同总工期：天。

合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因

不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，

合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）

备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚

及档土墙按设计要求—元/m3全部费用甲方不再因市场变化政

府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工

程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

六、工程质量技术要求：

乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到

砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以

及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准

要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施

工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承

担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合

同，产生的一切后果由乙方负责。

七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材

料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班

单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的

管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施

工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字

时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。

因乙方单方面造成工期延误时，处以每天—元罚金，乙方

不得有任何异议。

九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规

定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监

督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其

劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，

发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿

拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。

十、工程付款方式

本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后,

按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程

师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。

十一、质量标准及验收

1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行

的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定

标准》，本工作必须达到质量评定等级。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规

定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽

工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交

接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返

工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

十二、违约责任

1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

(1)工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付

劳务报酬；

(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不

按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向

银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠

金额向劳务分包人支付每日%。的违约金。

3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，

应向劳务分包人支付违约金元，工程承包人尚应

赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分

包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向

工程承包人支付元的‘违约金；

(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但

能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支

付的违约金；

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,

应向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿

因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作

时间不予顺延。

5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约

方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十三、争议的解决

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行

和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、

调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方

协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式份，至合同签订之日

起生效。

甲方：

年月日

乙方：

年_月_日建筑施工劳务合同6

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方,

双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条

款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：

二、工程地点：

1、承包方式及范围：

2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材

料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋

机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公

用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，

所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、校工、二次结构如：

砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉

刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外L5米以内的散水不包括

散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、豉、沙浆

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工

三、合同T期处罚条款：

1、年月年月日

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误

四、安伞生产，文明施工。

(一)安全生产

1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证

2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提

3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与

五、付款方式

1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

2、工作范围以外用工单位：按工元/工日；普工元/工日。

3、面积计算方式：

(1)基础筏板按其建筑面积的计算。

(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

(3)有柱子的阳台按全面积计算。

(4)结节、屋面架等没有建筑面积的.按舲方量计算。

(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

4、结算方式：

生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工

六、甲方的权利和义务。

1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划,

资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、

安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验

收。

3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各

种材料，提供的材料必须保证质量。

4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对

违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重

的清退出场。

5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明

施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

七、乙方的权利和义务

1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪

守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场

人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报

甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的

人员，不得进入现场。

2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设

立组织机构。

3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人

员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合

格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报

表。

八、其它

1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约

束，两样适用十对乙方的约束。

2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质

证书。

(2)进场人员花名册：

3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员

如中途变动，应及时通知甲方。

九、违约责任：

甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约

须承担对方因此而造成的所有损失。

十、争议和纠纷处理程序

本合同履行过程中'发生争议或纠纷时按以下程序处理。

1、甲乙双方组织协商解决；

2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

十一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签

收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的

附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为

准。

十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即

可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解

决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年——月―日

年—月—日建筑施工劳务合同7

工程承包人：

劳务承包人：承包合同

建设工程施工劳务承包合同

工程承包人：

劳务承包人：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信

用的原则，鉴于）与工程承包人所在公司（山东宁建建设集团有

限公司）已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）,双

方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务

承包内容：

1.5、辅助材料及工具：

二、承包工作期限及工作进度

三、质量要求

工程质量：确保所承担的分项工程合格率100%,优良率95%。

确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%o

由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

四、标准规范

执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规

范如下：

4.1、二标五规范及康居标准

4.2、省市施工工艺标准及各项规程

4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系

4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

五、工程承包人义务

5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，

组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负

责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制

年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工

期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检

查和验收。

5.2工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型

工具存放之用。

5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排

技术档案资料的收集整理及交工验收。

5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活

临时设施、工作用水、用电及施工场地。

5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。

5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，

协调现场工作关系。

5.7负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、

安全带等）。

5.8负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。

六、劳务承包人义务

6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数

量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合

同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。

6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交

底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务

及工作程序完结。

6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品

计划，并负责使用、发放和完工后交回。

6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包

人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、

规格、型号、数量），保管、使用、维护。工程承包人的设备在使

用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳

务承包人必须及时执行（费用另行约定）。

6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。

6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并

负责自身责任区的治安保卫工作。

6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。

6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场

其它单位协调配合，照顾全局。

6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运

输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在

施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施

费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

七、劳务承包人的工作职责

7.1、质量

对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并

按照总包合同的保修时间对工程保修。

执行国家和上级部门的.法律、法规及公司、分公司、项目部

制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地

管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对

所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人

代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。

根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把

质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进

行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

7.2、安全

劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全

标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检

查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人

现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等建筑施工劳务合

同8

发包人：（以下称甲方）

承包人：（以下称乙方）

遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工

制度的有关文件精神。根据（发包人：甲方）与业主签定的

“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲

乙双方协商一致，达成如下分包合同条款：

第一条：工程概况与承包范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：

4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程（沥青路面、

园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。

第二条：结算方法

本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同

项下第三条约定执行。

第三条：结算方法

1、本合同价款暂定为人民币元（暂定为人民币

元整）（含税包干价）。

2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按

规定向甲方提供有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有

关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。

第四条：付款方法

1、甲方根据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付

给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提

供正式。

2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的

各种要求资料后，方可办理工程结算。

第五条：施工工期

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日

3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行。

第六条：工程质量

乙方必须严格按照本工程施工图纸（含设计单位提供的设计

变更通知）、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国

家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等

文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量

标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，

直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同

中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工

程质量安全管理及奖罚办法就符合甲方的有关规定。

第七条：双方职责

（一）甲方职责：

1、负责现场的工程质量、安全、进度检查控制，检查、监督

乙方的合同履行情况。

2、按照合同规定支付工程价款。

（二）乙方职责：

1、乙方必须按照国家和地方法律、法规、部门规章制度及甲

方的工程施工程管理制度和总公司颁布的《质量、环境和职业健

康安全管理手册》的贯标程序进行工程全过程的施工管理。

2、乙方所招聘的'劳务人员必须持有“身份证”、“计划生

育证”、“务工证”、“上岗证”。乙方负责对其进行安全生产、

文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和遵守纪律等方面的

管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育须进行动态管理及

时对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的机关办理暂住户

口登记手续，接受管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反

有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方承担。

3、乙方必须按照安全生产、文明施工相关规定组织施工并确

保安全生产、文明施工及临近建筑物、构筑物的安全，做好各项

安全防范措施落实等工作，确保劳务人员人身安全并负责由此产

生的经济和法律责任。

4、乙方必须接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和

安全监察部门的监督、检查，共同把好质量关。承担因自身原因

违反有关规定造成的损失和罚款。

5、乙方按甲方要求的时间。及时申报甲方所需资料，否则甲

方有权拒付工程价款。

甲方：

乙方：建筑施工劳务合同9

发包方（甲方）：___________________

承包方（乙方）：___________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就—工程施

工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条工程概况

（-）工程名称：______________

（二）工程地点：_____________________________

（三）施工面积：_____________________________

第二条承包范围

人工挖运土石方、回填土；现浇校工程（综合）、支模（含脚

手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗

石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草

坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘

贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及

绿化工程外的所有工程）。

第三条承包金额

详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成二单价—实收方量+上、下浮比例金额

本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，

不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场

15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作

为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费

等一系列费用。

第四条工期

（一）开工日期：____________

（二）竣工日期：_____________________________

第五条施工技术要求

（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，

并以书面形式由乙方代表签字。

（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。

先作样板，达标后再施工。

（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进

行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

第六条双方责任及工作

（一）甲方工作

1.提供食宿条件：

2.为乙方施工协调有关工作关系：

3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步

骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

（二）乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲

方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进

行施工。

2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务

工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证

上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料

包干使用。①。扣件按%,②。u形扣按%,③。钢管、钢

模按%包干，全奖全赔。

第七条工程验收

（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级

进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位

工程优良。

（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并

承担其材料及人工费损失。

（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分

的实际记工，以每人一元一天支付给乙方。

第八条人工费支付

（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每

月共借支代金卷元，现金元，每一天借支一次，总额

控制。

（二）每天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期

则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付

—%,达不到则支付―%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不

按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支

（预支代缴保险费），交还借出的'全部工具、设备、周转材料、

剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后日内付

足总额的_%,余款一个月后付清。

（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方

按附件单价上浮%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为

奖励；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮%与乙方作结

算。

第九条安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工

作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发

生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人

的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，

甲方为乙方代办保险手续。

第十条

未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同

遵守。

第十一条其它约定

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲

方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、

信誉损失也不向乙方索赔。

第十二条

本合同一式二份，甲乙双方各据一份，具同等法律效力，双

方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失

效。

甲方（签章）乙方（签章）

年月日年月日建

筑施工劳务合同10

甲方：______

乙方：______

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平

等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳务合同期限

第一条、本合同劳务期限年月日至

年月日。

二、工作内容

第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员名担任

__________工作。

第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，

服从乙方管理。

三、劳务保护和劳务条件

第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安

全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。

第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责

工作期间住宿。

四、劳务报酬

第六条、乙方每月日以人民币形式支付甲方所派遣人

员工资月元。

第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及

时办变更合同手续：

1、甲乙双方协商一致的；

2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无

法履行的。

五、当事人约定的'其他内容

第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）元，

准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。

第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本

合同：

1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

2、严重违反劳务纪律和规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；

4、被依法追究刑事责任的。

第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在

合同期满30日内可向对方续订合同。

六、违约责任

第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情

况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方

违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给

对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。

七、劳务争议处理及其它

第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务

争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事

人一方也可以直接向—劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关

规定相悖的，按有关规定执行。

第十四条、本合同一式份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日年月

日建筑施工劳务合同11

甲方：___________________

乙方：___________________

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公

司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方

就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：______________

工程地点：______________

第二条工程承包范围

第三条工程工期

1.计划开工日期：年月日，计划完工

日期：年月日，总日历天数天;

2.主要节点工期：____________________________________

3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排（包括新调整进度计

划）。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内工程质量必须达到

第五条组成合同文件及解释顺序

组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1.本合同；

2.本合同附件；

3.招投标文件；

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一

致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施

工进度情况下由双方协商解决。

第六条标准规范

本合同适用标准规范：_____________________________

第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需

用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量

检测、实验化验控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场

工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予

以清退。

4.及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、

用其费用：

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务

L遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业相关规章

制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等

工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，对本合同

劳务承包范围内工程质量向甲方负责；根据业主或甲方计划要求

（包括调整后计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够人

力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延

损失及各种罚款。

3.应按招标文件要求和承诺管理人员、安全员（持证）保质保

量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能

操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持

证率达到100%

4.服从甲方和业主监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人

员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面管

理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人

员有效证件、持证上岗情况；

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程

部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起

一切经济损失及各种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方

提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施：

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合

同所约定条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），

承担因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门处罚及责

任后果；

8.为其施工人配备必要劳动保护和安全防护用品（如安全帽、

安全带、工作服、手套及其它相关防护用品）；

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练

等条件；禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人

员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起

责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款情况下,

乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明

施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育；依据国家法律法规

及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况，使其

体系有效运行。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，

同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有

关部门对施工现场管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有

序，符合文明施工有关规定和要求，维护甲方良好企业形象，并

承担因违反有关规定造成损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当措施，保护现场内外环境，限

制由施工作业引起噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造

成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制，根据工程计划

需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备（包括领用、

保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆

放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时价格赔

偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、

注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分费用由乙方承

担;材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。

第H■-一条承包方式、价格及包含内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含内容：

承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣

费：小型机具费用；各类材料场内二次倒运；自然气候影响停水、

停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料领用、装卸、看护、

保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全

防护设施搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包

括上级部门对现场各类检查所发生临时用工）；承包工程范围内配

合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用

工；预防一般性自然灾害所采取措施用工费用；

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因

素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

L每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节

点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门

作为支付劳务承包费用依据。

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工

程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款%o

所承包工程完工后付结算款%,余款%待所承包承

包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务

管理费后数额为基数）

3.在每月承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳

%劳务管理费。

第十三条施工验收

1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当

及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再

进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙

方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出工程质量缺陷，乙方

应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方

验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;

甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指

令予以配合。（配合第三方工作费用另外协商）

第十四条工程保修

1.保修范围、期限：

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时

间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或

人员修理，其费用由乙方承担。

第十五条保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业人员办理意外伤害保险，

并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支

付保险费用。

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要措施减少损

失。

第十六条争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否

则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，

保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作。

第十七条合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元