工程结算合同

工程结算合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程合同金额：__________元（大写：__________元整）。二、工程结算2.1结算依据2.2结算方式本工程结算采用实际完成工程量结算方式，具体按照施工合同约定的工程量计算规则进行。2.3结算时间本工程结算时间定于工程完工后__________天内完成。2.4结算金额2.4.1工程决算金额：根据实际完成工程量及施工合同约定的工程量计算规则计算得出，金额为__________元（大写：__________元整）。2.4.2工程质量保证金：按照施工合同约定，工程质量保证金为决算金额的__________%，即__________元（大写：__________元整）。2.4.3结算金额：工程决算金额扣除工程质量保证金，即__________元（大写：__________元整）。2.5结算支付2.5.1甲方应在结算完成后__________天内，将结算金额支付给乙方。2.5.2支付方式：__________（转账、现金等）。2.5.3支付账户信息：户名：__________账号：__________开户银行：__________三、工程质量及保修3.1乙方应按照施工合同的约定，保证工程质量，确保工程达到设计要求和标准。3.2工程保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。3.3保修期内，乙方对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2甲方逾期支付结算金额的，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。4.3乙方未按照施工合同约定完成工程或者工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方修复或者重新施工，并支付相应费用。五、争议解决5.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程结算完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程结算合同2.建设工程施工合同3.工程变更单4.工程量计算规则5.质量保证金支付凭证6.工程验收报告7.保修条款说明8.违约金计算公式9.法院管辖权确认文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付结算金额认定：自合同约定的支付截止日期起，甲方未支付应付款项。后果：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方未按照施工合同约定完成工程或工程质量不符合约定后果：甲方有权要求乙方修复或重新施工，并支付相应费用。3.双方未按合同约定解决争议认定：双方在合同约定的期限内未能通过协商解决争议。后果：双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.工程结算：对工程项目已完工程价款进行计算和支付的过程。2.实际完成工程量：乙方根据施工合同实际完成的工程量。3.工程质量保证金：为确保工程质量，按照合同约定从结算金额中扣除的一定比例的资金。4.违约金：违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。5.保修期：工程竣工验收合格之日起至工程保修期满之间的期限。6.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议遇到：甲方和乙方对实际完成工程量有异议。解决：参照施工合同约定的工程量计算规则，共同认可的第三方进行审计确认。2.质量问题遇到：工程验收过程中发现质量问题。解决：乙方负责修复，并承担修复费用。如问题严重，甲方有权要求重新施工。3.支付纠纷遇到：甲方逾期支付结算金额。解决：乙方可向甲方发出催款通知，如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。4.争议解决遇到：双方在履行合同过程中发生争议，无法协商解决。解决：按照合同约定的争议解决方式进行，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工完毕，进入工