建设工程分包合同

建设工程分包合同合同编号：__________第一章定义与术语1.1工程：指甲方根据合同约定，将其拥有的某项建设项目的部分工程分包给乙方进行施工的工程。1.2甲方：指__________（全称），本合同甲方。1.3乙方：指__________（全称），本合同乙方。1.4分包工程：指甲方根据本合同的约定，将其拥有的某项建设项目的部分工程分包给乙方进行施工的工程。1.5合同价款：指甲方支付给乙方的，完成分包工程的价款。1.6工期：指乙方完成分包工程所需的时间，自乙方向甲方提交工程开工报告之日起至工程竣工交付之日止。第二章合同范围与工程量2.1合同范围：乙方应按本合同约定的工程内容和施工图纸、施工技术要求，完成分包工程的施工。2.2工程量：分包工程的工程量以甲乙双方确认的工程量清单为准。第三章合同价款与支付3.1合同价款：本合同分包工程的合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.3支付条件：乙方完成分包工程的相应节点工程，经甲方验收合格后，甲方应按照本合同约定的付款比例支付合同价款。第四章工期与进度4.1工期：乙方应按照本合同约定的工期完成分包工程。4.2进度：乙方应按照甲方的要求，及时提交工程进度报告，确保工程按期完成。第五章质量与验收5.1质量：乙方应按照本合同约定的质量标准，完成分包工程。5.2验收：甲方应按照本合同约定的验收标准和方法，对乙方完成的分包工程进行验收。5.3验收合格：乙方完成分包工程，经甲方验收合格后，视为分包工程验收合格。第六章违约责任6.1甲方违约：甲方未按照本合同约定支付合同价款，或未按照本合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担违约责任。6.2乙方违约：乙方未按照本合同约定完成分包工程，或未按照本合同约定质量标准完成分包工程的，乙方应承担违约责任。第七章争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八章其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且合同价款支付完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.施工技术要求4.工程进度报告5.验收标准和方法6.付款节点和付款比例二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付合同价款：甲方未按时支付合同价款，视为违约。2.甲方未按照约定提供施工条件：甲方未提供合同约定的施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。3.乙方未按照约定完成分包工程：乙方未按照合同约定的质量和工期完成分包工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程分包合同：指甲方将其拥有的某项建设项目的部分工程分包给乙方进行施工的合同。2.分包工程：指甲方根据合同约定，将其拥有的某项建设项目的部分工程分包给乙方进行施工的工程。3.合同价款：指甲方支付给乙方的，完成分包工程的价款。4.工期：指乙方完成分包工程所需的时间，自乙方向甲方提交工程开工报告之日起至工程竣工交付之日止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定支付合同价款：乙方可以与甲方进行协商，要求甲方按照合同约定支付合同价款。如果协商不成，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.甲方未按照约定提供施工条件：乙方可以与甲方进行协商，要求甲方提供合同约定的施工条件。如果协商不成，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.乙方未按照约定完成分包工程：甲方可以与乙方进行协商，要求乙方按照合同约定的质量和工期完成分包工程。如果协商不成，甲方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为进行某项建设工程需要分包部分工程给乙方时。