装修施工合同的标准

装修施工合同的标准合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为进行房屋装修，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于____________、____________、____________等。1.4工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同价款及支付方式2.1双方同意，本合同工程价款为：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2甲方支付乙方的工程价款分三次支付，具体支付方式如下：第一次支付：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；第二次支付：工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；第三次支付：工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。2.3甲方未按约定时间支付工程价款的，乙方有权按同期银行贷款利率加倍收取滞纳金。第三条工程质量及验收3.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准、规范进行施工，保证工程质量。3.2工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由甲方、乙方共同进行，竣工验收在工程完工后进行。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直到达到验收标准。第四条工期4.1双方同意，本工程工期为：____________日。4.2乙方未按约定工期完成的，应按照逾期工程价款的1%支付违约金。第五条保密条款5.1乙方在合同履行过程中，应对甲方的商业秘密、技术秘密予以保密。5.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1甲方未按约定时间支付工程价款的，应支付违约金。6.2乙方未按约定质量、工期完成工程的，应支付违约金。6.3双方违反合同的其他约定的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________年____________月____________日一、附件列表：1.甲方提供的房屋装修设计方案2.乙方提供的施工方案及施工图纸3.工程预算明细表4.工程进度计划表5.工程验收标准及方法6.商业秘密、技术秘密保密协议7.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款2.乙方未按约定质量、工期完成工程3.乙方未按约定保密义务进行保密4.甲方未按约定提供施工所需材料、设备等5.甲方未按约定提供施工场地、现场管理等6.双方其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的房屋所有权人或其授权代表。2.乙方：指合同中指定的装修施工单位。3.工程总价：指双方约定的完成合同约定的全部工程所需的费用。4.工程进度：指工程按照约定计划进行的施工状态。5.工程验收：指工程完成后，甲方、乙方共同对工程质量、效果等进行检查、评价的过程。6.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程价款：乙方应与甲方沟通，催促甲方尽快支付，必要时可依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定质量、工期完成工程：甲方应要求乙方立即整改，必要时可依法向法院提起诉讼。3.乙方未按约定保密义务进行保密：甲方应与乙方沟通，要求乙方履行保密义务，必要时可依法向法院提起诉讼。4.甲方未按约定提供施工所需材料、设备等：乙方应与甲方沟通，要求甲方尽快提供，必要时可依法向法院提起诉讼。5.甲方未按约定提供施工场地、现场管理等：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于个人或企业进行的房屋装修施工合同。2.适用于各种规模的房屋装修工程，