苏州公司施工招标文件模板

苏州水务投资发展（苏州水务投资发展市区供水管网改造利用国债项目办公室）苏州市城区供水管网改造(二期)工程招标文件施工招标文件日期：0

目录封页招标文件审查表第一章投标须知前附表一、总则二、招标文件说明三、投标报价四、投标文件说明五、投标文件密封和递交六、开标、评标、定标七、授予协议第二章协议条款第一部分协议协议书第二部分通用条款第三部分专用条款协议条款附件：工程质量保修书协议条款附件：廉政协议第三章投标文件一、投标文件内容。二、投标书、授权委托书、乙供关键材料、设备价格和供给商清单、工程项目施工管理委托书、工程项目施工管理承诺书表式、苏州市建设工程成本价评审数据表、履约保函表式。

建设工程施工招标文件审查表招标单位苏州水务投资发展（苏州水务投资发展市区供水管网改造利用国债项目办公室）招标工程名称苏州市城区供水管网改造(二期)工程招标文件招标文件共39页招标代理单位（盖章）：苏州天元建设工程造价咨询法人代表：（签章）技术责任人：（签章）经办人：（签章）0第一章投标须知前附表项号内容规定1工程综合说明工程名称：苏州市城区供水管网改造(二期)工程招标文件建设地点：苏州市城区建设规模（建筑面积）：DN800、DN600等供水管道约2200米承包方法：包工包料招标质量等级：合格招标工期：60日历天开工日期：7招标范围：DN800、DN600等供水管道约2200米2资金起源：国有3投标确保金数额为：50000元（开标携带交投标确保金已收确定函原件，并验证。)。4投标使用期：30天。5察勘现场时间：7月10日6投标答疑提问：7月12日7投标文件份数为：正本一份，副本三份(正本为投标文件全套)。技术标为暗标，不设正、副本。8投标文件递交截止时间：7月20日早晨：9：地点：苏州市建筑有形市场9开标时间：7月20日早晨：9：3地点：苏州市建筑有形市场10其它：一、总则（一）工程概况1、工程综合说明和招标范围及承包方法：见投标须知前附表。2、招标工期：见前附表。投标工期不要求比招标工期提前，提前不另加分。3、招标质量等级：合格。4、现场条件（1）施工用水、电由各投标人自行处理，发包方帮助，费用计入投标报价中。（2）场内外道路由各投标人自行处理，费用计入投标报价中。（3）其它：承包人应做好施工场地沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等保护工作，其方法费由投标单位认真踏勘现场后综合现场实际情况计入投标报价中。5、根据苏州市工程施工招标投标相关要求，现采取公开招标方法，择优选定施工单位。（二）投标单位资格要求1、参与投标施工单位必需含有独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质。2、参与投标项目经理必需含有项目经理资质证书，并不得私自变更。3、项目经理要求市政工程叁及以上。4、参与投标单位近三年须有类似工程施工项目，且质量进度均达协议要求。（三）投标费用1、投标单位应负担其编制投标文件和递交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标单位对上述费用不负任何责任。2、装饰工程设计方案费用无。二、招标文件（四）招标文件组成招标文件包含下列文件及投标答疑补充文件、全部按第（六）条发出补充通知。招标文件包含下列内容：1、投标须知2、确定协议关键条款3、投标函格式及附录4、招标工程技术要求和设计文件5、施工设计图纸及工程量清单（五）招标文件察勘及答疑安排1、招标单位组织投标单位对工程施工现场和周围环境进行察勘，察勘现场所发生费用由投标单位负担。2、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于年7月12日前以书面形式（一式二份）递交招标单位，招标单位在3、投标单位对招标单位提供招标文件和察勘现场及所提供现场资料和数据所做出推论、解释和结论，由此所造成后果，招标单位概不负责。（六）招标文件修改1、招标截止时间8天前，招标单位另有需补充或修改事宜均书面以补充通知方法对招标文件进行修改，补充通知将作为招标文件组成部分，含有和招标文件相同效力。2、补充通知以书面形式发给各投标单位、标底编制单位及其它相关部门。3、为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改内容考虑进去，招标单位能够延长投标截止时间（延期时间在补充通知中写明）。三、投标报价（七）投标报价应包含招标文件所确定招标范围内对应图纸全部内容，和为完成上述内容所必需隶属工程、临时工程、材料、劳务及所需全部费用。[具体要求参见第（十二）条]。（八）投标报价方法本工程项目采取下列第3种方法。1、固定价格报价。投标单位应充足考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，以后完工结算时不作调整。2、可变价格报价。投标单位投标报价可依据协议实施期间市场改变按相关文件要求变动。3、固定单价协议。采取清单单价固定价格报价，投标人应充足考虑施工期间各建材市场风险和政策性调整确定报价，以后不作调整。（九）投标报价计价方法本工程采取工程量清单计价方法。投标单位应按招标人提供招标文件、图纸、工程量清单、相关技术资料、施工规范、施工现场实际情况、确定施工方案和施工组织设计等，依据企业定额、工程材料现行市场价格，并考虑工程实施过程中风险原因，自主进行报价，但投标报价不得低于成本价。工程量清单中要求材料、设备品牌，投标单位不得随意更改；工程量清单中要求了材料、设备技术要求，投标单位必需给予满足。若发觉投标单位报价中材料、设备品牌和工程量清单中品牌不一样，或投标单位所报材料、设备技术参数和工程量清单中不符，将被视为不能实质性响应招标文件，该投标单位投标文件将被拒绝。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价，投标单位没有填写单价、合价项目招标人将不予支付，并认为此项目标费用已包含在工程量清单其它项目标单价、合价中。投标单位应依据提供图纸和技术资料，对提供工程量清单进行认真审核，如发觉工程量清单上内容和图纸有异，应立即向招标单位提出，如不提出，则认同为：投标单位已确定工程量清单上内容已包含图纸上全部内容。（1）本工程中工程量清单项目（包含因设计变更或发包人要求而增加项目内容）综合单价按中标文件综合单价实施，不调整，具体工程量依据合格完工图纸和相关资料计算。（2）本工程中新增加工程量清单项目（如投标时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加内容等，引发新工程量清单项目）价格，标准上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做对应下浮，作为新综合单价计价，下浮率=(本项目标底价-本项目中标价)/本项目标底价。（3）本工程中各项施工方法费，如（但不限于）施工技术方法费、二次搬运费、赶工方法费、技术方法费、特殊条件下施工增加费、安全防护费、设备试车费等费用均包含在协议总价中，完工结算时不作调整。其它在招标文件中未提及、未明确部分方法费项目能够按实调整。（十一）报价编制依据1、参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指导》、《江苏省市政工程计价表》等；2、招标文件、施工图及招标答疑；3、本工程量清单。（十二）投标报价编制要求1、投标单位应依据招标单位提供全套施工图纸和技术资料，参考现行定额及提供工程量清单，计算单价、合价及多种相关费用。各投标单位在此基础上自行报价。2、承包人应做好施工场地沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等保护工作，其方法费由投标单位认真踏勘现场后综合现场实际情况计入投标报价中。3、各分项工程单独报价，总表汇总。4、投标单位商务标中需按要求填报《苏州市建设工程成本价评审数据表》（详见苏建价[]3号文件附表一），表中数据按单位工程及招标内容不一样分开填报，再形成汇总，以供评标时使用，评标委员会在评标过程中发觉投标价过低，应按苏建价[]3号文评审。5、中标单位必需购置工程一切责任险、第三者责任险和建设工程意外险，保险费用请投标单位在报价中考虑。发包人在看到保单以后才付本工程第一笔工程款。6、依据苏价费字[]109号文和招标人和招标代理单位协议约定，本项目招标代理服务费按中标价1.5‰收取，不足RMB5000元，按RMB5000元收取；由中标人在接到中标通知书后7日内支付，请投标单位在投标报价中自行考虑。7、本工程施工周期总日历天数60日历天，承包人施工时须无条件配合市政道路建设进度要求，由此产生各类费用请在投标报价时自行考虑。四、投标文件（十二）投标文件应包含下列内容。商务标：（一式四份，正本一份，副本三份）商务标包含以下：一、商务标（正本一份，副本三份，正本每页均须加盖单位公章）：1、投标书；2、授权委托书（如有授权）；3、《工程项目施工管理委托书》和《工程项目施工管理承诺书》；（详见附件四、五）4、工程量清单计价表：[具体格式参考苏建价（）21号文]封面；投标总价；工程项目总价表；单项工程费汇总表；单位工程费汇总表；分部分项工程量清单计价表；方法项目清单计价表；其它项目清单计价表；零星工程项目计价表；分部分项工程量清单综合单价分析表；（正本提供，副本不需提供）方法项目费分析表；（正本提供，副本不需提供）5、苏州市建设工程成本价评审数据表（详见苏建价[]3号文件附表一）6、乙供关键材料、设备价格和供给厂商清单；（正本提供，副本不需提供）7、每页须加盖公章确定招标文件、答疑及修改通知；（正本提供，副本不需提供）8、企业业绩、社会信誉等证实资料；企业及项目经理近三年内施工过类似规模项目标协议复印件。（凡提供复印件必需加盖企业公章。正本提供，副本不需提供）二、技术标包含以下内容：（一式四份，不分正、副本）技术标中包含：施工组织设计，包含关键施工方法、技术方法、关键机具设备及人员专业组成、质量确保体系及方法、工期进度安排及确保方法、安全生产及文明施工保护方法、施工平面部署图等（一式四份）。（十三）工程量清单计价格式工程量清单计价格式应有下列内容组成1、封面2、投标总价表3、工程项目总价表4、单项工程费汇总表5、单位工程费汇总表6、分部分项工程量清单计价表7、方法项目清单计价表8、其它项目清单计价表9、零星工作项目计价表10、分部分项工程量清单综合单价分析表（正本提供，副本不需提供）11、方法项目费分析表（正本提供，副本不需提供）12、关键材料价格表（十四）投标文件正本须用不能擦去墨水书写或打印，投标文件副本能够复印，其正、副本全部应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。（十五）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴。（十六）投标使用期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知第4项要求时间内有效。（十七）投标确保金1、投标单位投标时须按苏州市建设工程招标投标办公室苏州市建设工程交易中心苏建交[]8号文要求交纳投标确保金，投标确保金额为：伍万元整（￥50000.00）。（已缴付年度确保金无需交纳）户名：苏州市建设工程交易中心

账号：890506

开户银行：上海浦东发展银行沧浪支行2、未中标人凭招标人发出“未中标通知书”《投标确保金已收确定函》和经办人有效身份证件（原件），及单位收据，到交易中心办理投标担保退还手续。3、中标人在和招标人签定协议并经建设行政主管部门指定机构立案后,凭《投标确保金已收确定函》和经办人有效身份证件（原件）及单位收据，到交易中心办理投标担保退还手续。4、年度确保金退还:由确保金提交单位提出书面申请,经招投标监管部门审核后,到交易中心办理投标担保退还手续。5、采取银行保函方法退还：

投标人凭招标人发出“未中标通知书”《投标确保金已收确定函》和经办人有效身份证件（原件）,到交易中心办理投标担保退还手续。6、投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标确保金。（1）投标单位在投标使用期内撤回其投标文件；（2）中标单位无正当理由拒绝签署协议；（3）投标单位串通投标。五、投标文件密封和递交（十八）投标文件密封和标志1、投标单位应将投标文件按要求要求密封。2、封袋上应写明招标单位名称、工程名称，投标单位必需在骑缝处加盖投标单位公章及法人代表或法人代表委托人私章。3、投标单位未按上述要求提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。4、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。（未分正、副本酌情扣分）5、标书密封和格式：商务标、技术标分袋密封盖章，封袋上应注明商务标、技术标。本工程技术标为暗标，技术标须按下列格式编制，不然视为无效投标文件。（1）、封袋内文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形、投标单位名称、相关人员姓名及有提醒性标识；（2）、文件封面、底面必需使用招标代理机构所提供样品（附后）；（3）、文件装订必需采取由招标代理机构所提供装订样品（附后）；（4）、技术标所用纸张必需采取70克A4复印纸（白色），图表可采取70克A3复印纸（白色）；（5）、技术标所用文字必需采取MicrosoftWord小四号标准宋体字（黑色），1.5倍行距，且当中不得有空行，不得设置页码、页眉、页脚。（6）、技术标不分正、副本，不得盖章签字，无目录。（十九）投标截止时间投标单位须在前附表中要求投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标单位。（二十）投标文件修改和撤回投标截止时间之前，投标单位可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交修改或撤回通知必需按招标文件要求进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回时间）和递交。投标截止时间以后，投标单位不得修改或撤回投标文件。六、开标、评标、定标（二十一）评标、定标措施按下列方法具体评定。一、评标程序、方法及定标方法依据《中国招标投标法》、《江苏省招标投标条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理措施》“建设部89号令”、《工程建筑项目施工招标投标措施》“国家七部计委令第30号”、《评标委员会和评标方法暂行要求》“国家七部计委令第12号”、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招标投标评标规则》等文件相关要求实施，具体评标标准及方法以下：1、投标项目经理必需亲自参与开标活动，并经招标人和招标办认定，项目经理未在投标截止时间前抵达，则视为自动放弃该项目标投标；2、投标文件商务标中必需包含由企业法定代表人签发《工程项目施工管理委托书》原件，投标人未提交《工程项目施工管理委托书》，则作为无效标处理；3、项目经理因故不能参与开标活动，应出具相关证实，提交评标委员会认定，并对应扣1.5分。二、本招标工程评标方法采取综合评定法，并以评分方法进行评定。按得分由高到低推荐中标后选人，由招标人按《工程建设项目施工招标投标措施》“国家七部计委令第30号”第五十八条要求，依法确定中标人。三、评标委员会组成：依据本工程发包方法及苏州市相关要求，本工程评标委员会由七名评委组成，其中七名从省招标投标评标教授名册中随机抽取，七名教授中两名为经济评委，五名为技术评委。四、清标委员会组成及清标内容：由招标人代表、代理单位专业人员组成。共三名。清标内容及步骤以下：第一步、本工程将采取广联达惠中软件评标软件进行商务标清标，投标人把最终数据刻入光盘时，必需按招标人所发光盘中使用帮助进行，不然将按重大偏差处理；（咨询电话：6518445667898960）第二步、导入各投标单位报价文件电子文档，对各投标单位报价文件进行初步清理，若投标单位报价文件存在序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量及次序、格式和代理单位提供不一致时，按重大偏差处理；第三步、对所余各投标单位投标报价由低到高进行排序,去掉最低和最高报价后得出各投标单位报价算术平均值，将超出此算术平均值±10%（不含±10%）投标文件按无效标处理；若均超出范围，则不进行下一步清标，直接按经济标评审措施评分，也不做报价合理性评审；经此步余下投标报价视为有效投标报价；第四步、对所余各投标单位投标报价和标底价进行比较，列出投标单位综合单价和标底综合单价偏差率超出+15%～-30%以上且合价偏差金额在±3000元条目作为过高、过低综合单价。第五步、计算不合理条目标综合单价和标底价综合单价价差，并计算出这些条目标合价差。第六步、计算出各投标单位合价差绝对值之和（A值），而且从低到高排列，依次排名为第一名、第二名、······第八名、第九名。第七步、形成书面清标汇报。五、本工程评分为商务标满分86分；施工组织设计12分，大于等于7.2分为合格，小于7.2分为不合格，施工组织设计不合格不得标；工期2分；质量2分；投标报价合理性最多扣1分。（一）投标报价部分（累计86分）1、本工程设定投标报价最高限价，最高限价为标底造价*94%。高于或等于最高限价报价为无效投标文件，最高限价在7月16日2、将全部有效投标报价进行由低到高排序，去掉最低和最高报价（若有效投标报价≤4家，则去掉最高报价；若有效投标报价≤3家，则不去掉最低和最高报价）后，将各单位报价算术平均值作为本工程评标基准价；各投标单位投标报价和本工程评标基准价相比较，当：（1）投标报价等于评标基准价，得基础分80分；（2）上浮每1%扣2分；（3）上浮大于3.00%（不含3.00%））时，为无效标；（4）下浮在0.00%~1.00%（含1.00%）之间，加0~3分；下浮在1.01%~2.00%（含2.00%）之间，加3.01~5分；下浮在2.01%~3.00%（含3.00%）之间，加5.01~6分；下浮在3.01%~3.50%（含3.50%）之间，加6分；下浮超出3.5%废标。（5）上述得分均以插入法计算。3、报价均以元为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。（二）、施工组织设计部分（累计12分，为合格性评审，得分不计入总分。）1、施工步骤和形象进度（0—1.00分）2、关键施工方法和机械设备适用性（0—2.00分）3、施工现场总平面部署（0—1.00分）4、关键施工方法（0—8.00分），其中：1）质量、安全、节省、文明等施工方法（0—2.00分）2）新旧管道连接等施工方法（0—2.00分）3）确保居民出行施工方法及对地下管线和已经有建、构筑物采取保护施工方法（0—4.00分）技术标应控制在60页以内，超出在评分时扣1分。（三）、工期：达成招标文件要求工期得2分。（四）、质量：满足招标文件要求质量得2分。（五）、投标报价合理性部分（最多扣1分）此项为扣分项目，依据清标第六步得出排名结果进行扣分。依据清标结果，将各投标单位A值从低到高排序，对Ａ值最大投标单位扣1分，最小投标单位扣0分，其它以插入法计算扣分值。六、评标过程中出现本评标措施未尽事宜，由评标委员会依据相关法律、法规讨论决定。（二十二）开标会按投标须知中要求时间、地点举行，由招标单位主持，向到会投标单位代表宣告评标、定标措施实施细则，投标人或其推选代表检验投标文件密封情况，也能够由招标人委托公证机构进行检验并公正。经确定无误后，由相关人员当众开封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件其它关键内容。（二十三）投标文件出现下列情况之一，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参与评标。1．投标文件中投标函未加盖投标人公章及企业法定代表人印章，或企业法定代表人委托代理人没有正当、有效委托书（原件）及委托代理人印章；2．未按招标文件要求提供投标确保金；3．未按招标文件要求格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别；4．投标人递交两份或多份内容不一样投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个有效，按招标文件要求提交备选投标方案除外；5．投标人名称或组织结构和资格预审时不一致；6．除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理和资格预审时不一致；7．投标人资格条件不符合国家相关要求或招标文件要求；8．投标文件载明招标项目完成期限超出招标文件要求期限；9．显著不符合技术规范、技术标准要求；10．投标报价超出招标文件要求最高限价；11．不一样投标人投标文件出现了评标委员会认为不应该雷同情况；12．改变招标文件提供工程量清单中计量单位、工程数量；13．改变招标文件要求暂定价格或不可竞争费用；14．未按招标文件要求提供投标报价电子投标文件或投标报价电子投标文件无法导入计算机评标系统；15．投标文件载明货物包装方法、检验标准和方法等不符合招标文件要求；16．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接收工程验收、计量、价款结算支付措施；17．以她人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其它弄虚作假方法投标；18．经评标委员会认定投标人投标报价低于成本价；19．组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议；20．投标文件商务标正本中未包含由企业法定代表人签发《工程项目施工管理委托书》原件，投标人未提交《工程项目施工管理委托书》。21、投标文件商务标正本中未包含按要求填写苏州市建设工程成本价评审数据表。（二十四）评标、定标工作在市招标办监督下，由招标单位组织进行。（二十五）投标文件澄清在评标过程中，评标小组认为需要，在市招投标办人员在场情况下，可要求投标单位对投标文件中相关问题进行澄清或提供补充说明及相关资料，投标单位应做出书面回复。书面回复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面回复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人签字或印鉴，签字或盖印鉴书面回复将视为投标文件组成部分。投标截止时间后，投示人对投标报价或其它实质性内容修正函件和增加任何优惠条件，一律不得作为评标、定标依据。（二十六）在投标文件审查、澄清、评价和比较和授予协议过程中，投标单位对招标单位和评标组织组员施加影响任何行为，全部将造成取消其中标资格。（二十七）本招标文件未尽事宜，均按市招标办各项管理措施要求实施。七、授予协议（二十九）定标后，将依据建设部89号令和七部委第12号令等相关要求确定中标人。（三十）中标单位在接到中标通知书之日起算7天内并在签定协议协议书前，应向发包人提供履约确保担保。履约担保金额为中标价10%，履约担保形式采取履约银行保函形式，由中标单位从含有法人资格银行开具，并确保有效。履约保函正本由发包人保留，办理保函所需费用由中标人负担。（三十一）中标单位按上述要求提供履约保函后，招标单位和中标单位依据《中国协议法》、《建设工程施工协议管理措施》，依据招标文件、投标文件签订相关书面协议及协议。签订书面协议7天内，中标单位应该将协议送相关建设行政主管部门和水务局立案。（三十三）中标单位接到中标通知书7天内未按要求办理履约银行保函，招标单位即认为中标单位无能力提供履约保函而取消其中标资格，同时没收其投标确保金。

第二章拟订协议条款投标单位应对协议条款每一页均加盖公章进行确定，并放入投标文件中。第一部分协议协议书（协议编号：中标后填写）发包人(全称)：承包人(全称)：(中标单位)依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。—、工程概况工程名称：苏州市城区供水管网改造(二期)工程工程地点：苏州市城区。工程内容：DN800、DN600等供水管道约2200米。资金起源：自筹。二、工程承包范围承包范围：苏州市城区供水管网改造(二期)工程图纸范围内工作内容。三、协议工期：开工日期：本工程，由建设方书面通知之日起算。完工日期：协议施工周期总日历天数：日历天，承包人须配合市政道路建设进度和要求。四、质量标准工程质量标准：合格。五、协议价款金额(大写)：人民币元整。(小写)：RMB元整。（最终以决算审计价为准。）六、组成协议文件(1)本协议协议书(2)双方就本工程达成补充协议、澄清函、承诺函等书面文件。(3)中标通知书(4)投标书及其附件(5)本协议专用条款(6)本协议通用条款(7)招标文件及其补遗书(8)标准、规范及相关技术文件(9)图纸(10)工程量清单(11)工程报价书和综合单价报价表双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效本协议协议书经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格，和保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。本协议协议书附件、承诺书是本协议协议书不可分割关键组成部分，和本协议协议书含有相同法律效力。协议在实施过程中出现未尽事宜，双方在不违反协议和招标文件标准下，协商处理。协商结果以“补充协议”方法作为协议附件。本协议一式捌份，其中正本贰份，副本陆份。协议双方各执正本壹份，承包人执副本贰份，发包人执副本肆份。当正本和副本内容不一致时，以正本为准。协议签订时间：月日。协议签订地点：本页为协议签章页，无正文内容。发包人：(公章)承包人：(公章)：法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)或或委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)日期：月日日期：月日开户行：开户行：账号：账号：

第二部分通用条款参考建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工协议》(示范文本)GF—1999—0201第二部分通用条款第三部分专用条款一、词语定义及协议文件2、协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：(1)本协议协议书(2)双方就本工程达成补充协议、澄清函、承诺函等书面文件(3)中标通知书(4)投标书及其附件(5)本协议专用条款(6)本协议通用条款(7)招标文件及其补遗书(8)标准、规范及相关技术文件(9)图纸(10)工程量清单(11)工程报价书和综合单价报价表3、语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议语言文字使用汉语。3.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：（包含但不限于以下法律、法规）《中国协议法》、《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中国招投标法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包和承包价格管理暂行要求》。3.3适用标准、规范包含但不限于以下标准、规范，协议推行期间如有新标准、新规范颁布，以最新颁布为准，同时结合设计图纸要求。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90；《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在各单项工程开工前向承包人提供单项工程图纸3套，承包人需要增加图纸份数，发包人代为晒印，晒印费由承包人负担。4.2发包人对图纸保密要求：未经发包人书面同意承包人不得向第三者提供任何图纸，如有违反，应向发包人支付违约金1-10万元人民币，具体数额由发包人依据实际损失决定。承包人也不得因对图纸保密而要求发包人支付任何费用。二、双方通常权利和义务5、工程师5.2监理单位委派工程师姓名：见监理协议职务：总监理工程师发包人委托职权：施工阶段组织协调及质量、安全、进度、投资控制。需要取得发包人同意才能行使职权：开工令、停工令及复工令公布及因施工需要增加管材和配件。工程施工过程中发生全部签证须事先得到发包人同意。5.3发包人派驻工程师姓名：职务：现场工程师职权：受发包人委托，全权处理和本项目相关事务。6、工程师委派和指令通用条款之第六款所指“工程师”特指发包人委派工程师7、项目经理姓名：职务：项目经理其职权实施《协议通用条款》第9条，并在施工过程中应配合可能进入施工现场发包人和发包人委派其它承包商人员，并无条件、无偿服从发包人协调。8、发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：(1)施工场地含有施工条件要求及完成时间：现已含有施工条件。(2)将施工所需水、电接至施工场地时间、地点和供给要求：承包人自行处理，费用包含在协议总价中。(3)施工场地和公共道路通道开通时间和要求：由承包人自行处理，费用包含在协议总价中。(4)水准点和坐标控制点交验要求：开工前三方现场校验。(5)图纸会审和设计交底时间：另发通知确定。(6)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工作：由承包人负责协调并负担对应费用，费用包含在协议总价中。(7)双方约定发包人应做其它工作：无。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：无。(2)应提供计划、报表名称及完成时间：施工组织设计、施工技术和安全保障方法及工程总体进度计划等应在协议签署后3天内提供给发包人。(3)负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：承包人全权负责，费用包含在协议总价中。承包人必需提供施工和维修整个工程期间使用照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人安全。因承包人未设置以上照明、围栏等安全方法造成安全事故由承包人负责，并负担可能产生一切费用。发包人保留向承包人追究由此而造成一切经济损失权力。(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：承包人须提供必需办公场所和设施，费用包含在协议总价中。(5)需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：依据苏州市相关要求办理相关手续，若发生费用由承包人负责，费用包含在协议总价中。(6)已完工程成品保护特殊要求及费用负担：已完工工程未验收交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人负全责并负担对应维修费用。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护及费用负担：由承包人负责协调并负担对应费用，费用包含在协议总价中。(8)施工场地清洁卫生要求：保持施工场地及道路整齐，当日施工结束须确保立即清理多出土，确保路面整齐，充足考虑行人及车辆通行问题，达成市文明工地卫生标化要求。(9)双方约定承包人应做其它工作：a)承包人在工程实施期间负责定时将施工场地范围内全部地面和地下建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理洁净，并立即清除出施工现场。如承包人不作清理或清理不洁净，发包人有权要求承包人现场支付每次人民币500-元违约金。b)施工现场承包人不得搭设临时设施，材料、机械堆放及人员住宿由承包人自行处理，费用包含在协议总价中。三、施工组织设计和工期l0、进度计划l0.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：施工组织设计、施工技术和安全保障方法及工程总体进度计划等应在协议签署后3天内提供给发包人和监理人。l3、工期延误13.1双方约定工期顺延其它情况：本工程工期，承包人必需在要求时间内完成，每延误一天承包人支付违约金1000元。四、质量和验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：依据国家相关规范要求和监理要求实施。19、工程试车19.5试车费用负担：依据设计图纸或规范要求试车，试车费用由承包人包含在协议总价中。五、安全施工承包人全权负责施工现场全部安全工作，费用包含在协议总价中。承包人应严格遵守安全文明施工相关要求，应充足考虑工程施工过程中可能发生一切危险，注意高压电线、地下电缆、地下管线、多种建筑构筑物等可能带来施工安全隐患问题。对于在工程施工过程中，因为承包人操作不妥或违反施工操作规程和安全文明施工相关要求等造成人员意外伤害、财产损失、赔偿及纠纷均由承包人负责，且承包人负担由此产生一切费用。发包人保留对承包人追究由此而造成一切经济损失权力。六、协议价款和支付23、协议价款及调整23.1本协议价款为人民币元整。（最终以决算审计价为准。）23.2本协议采取固定单价协议。承包人承诺已充足考虑了施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，完工结算时不作任何调整。23.3双方约定协议价款其它调整原因：本工程具体结算方法以下：（1）本工程中工程量清单项目（包含因设计变更或发包人要求而增加项目内容）综合单价按中标文件综合单价实施，不调整，具体工程量依据合格完工图纸和相关资料计算。（2）本工程中新增加工程量清单项目（如投标时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加内容等，引发新工程量清单项目）价格，标准上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做对应下浮，作为新综合单价计价，下浮率=(本项目标底价-本项目中标价)/本项目标底价，本工程下浮率为%。（3）本工程中各项施工方法费，如（但不限于）施工技术方法费、二次搬运费、赶工方法费、技术方法费、特殊条件下施工增加费、安全防护费、设备试车费等费用均包含在协议总价中，完工结算时不作调整。其它在招标文件中未提及、未明确部分方法费项目能够按实调整。23.4双方约定工程结算审计费：承包人送审工程结算，工程费核减量在7%以上（不含7%），其超出部分审计费由承包人负责。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比：本工程无预付款。25、工程量确定25.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：每个月月底(无特殊情况以每个月25日为准)。26、工程款(进度款)支付双方约定工程款(进度款)支付方法和时间：(1)已完工程量汇报经监理工程师审核并报发包人确定后28天向承包人支付本月已完工程总额70%(进度款扣除前预付款金额)作为本期支付工程进度款项；(2)当工程款支付达成协议总额70%时，发包人不再支付进度款；(3)待工程完工验收经过后，承包人向监理工程师提交决算汇报，经监理工程师及发包人审核后，提交发包人指定工程计价事务所审计，审计汇报经发包人和承包人双方确定后60天内，发包人支付工程款至决算总额90%，保留协议总价10%作为保修期确保金；(4)变更工程价款支付，根据确定后变更工程款70%支付，待完工验收后承包人向监理工程师提交决算汇报，经监理工程师及发包人审核后，再经相关审计部门审计，最终审计汇报经发包人和承包人双方人确定后60天内，发包人支付工程款至决算总额90%，保留协议总价10%作为保修期确保金。七、材料设备供给27、发包人供给材料设备：本工程由发包人供给材料设备具体见招标文件。承包人必需依据现场实际条件和工程施工进度，提前七天向发包人书面申请所需甲供材料。如承包人未立即提出申请，由此造成损失均由承包人负责。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备约定：工程所用材料设备（除甲供材料外）均由承包人自行采购。承包人采购材料设备必需符合发包人要求和投标书材料清单，如不符合要求，发包人有权拒绝使用，发包人有权要求承包人现场支付每次人民币5000-10000元违约金，且由此造成一切损失均由承包人负责。九、完工验收和结算32、完工验收32.1承包人提供完工图约定：按补充条款要求实施。32.6工程总工期及中间节点工期本工程工期，承包人必需在要求时间内完成，每延误一天承包人支付违约金1000元。十、违约、索赔和争议35、违约35.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：(1)协议示范文本通用条款第14.2款约定承包人违约负担违约责任：因承包人原因不能根据协议书约定节点工期及完工日期完成约定工程，承包人负担违约责任为每拖延1天，支付1000元人民币违约金。(2)协议示范文本通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：工程验收时，本标书所包含工程内容如质量达不到中标标书中承诺要求，承包人必需自费负责返工或整改，直抵达成要求为止，并须支付给发包人质量违约金RMB10万元。(3)双方约定承包人其它违约责任：如承包人在工程质量、进度上不能令工程师满意视为违约，发包人有权把协议范围内部分工程量割出交由其它承包人施工。除承包人应支付发包人一定数量违约金外，还应赔偿因承包人违约而造成发包人在经济上损失和为推行剩下工程一切增加支出(此支出是指发包人聘用其它承包人去完成上述还剩下工程一切增加费用)。35.3一方违约后，另一方要求违约方继续推行协议时，违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。37、争议37.1双方约定，在推行协议过程中产生争议时：(1)请上级主管部门调解；(2)采取第1种方法处理，处理不成，约定向工程所在地人民法院提请诉讼。十一、其它38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包工程：经发包人同意专业工程许可分包。40、保险40.6本工程双方约定投保内容以下：(1)发包人投保内容：无。(2)承包人投保内容：承包人必需为本工程购置建设工程一切责任险、第三者责任险和建设工程意外险。承包人应遵守保险条件，并对未保险超出部分及保险责任以外部分所发生索赔和责任负责。另外，承包人应以自己资用和保险人谈判处理全部索赔事项，并向发包人、保险人或保险代理人提供所要求一切文件和资料，方便保险安排、更新、保持及索赔能以实施。发包人不负担因为承包人未保险或任何保险范围不足或金额不足而引发任何损失、伤害或损害。41、担保41.3本工程双方约定担保事项以下：(1)承包人向发包人提供银行履约保函（正本），履约保函金额为协议总价10%，该银行履约保函作为本协议附件。(2)双方约定其它担保事宜：无。46、协议份数46.1双方约定协议一式捌份。47、补充条款承包人在收到发包人发出书面开工通知书后必需按时开工，如承包人不按时开工，则视为承包人违约，承包人须支付给发包人延期违约金人民币壹万元。增加23.5条款：承包人承诺已充足了解本工程施工工期限制及要求，并在协议总价中已充足考虑了有可能增加成本或费用，以后除发包人或设计原因所造成额外费用外，协议价款不再有任何变动和追加。本项目工程承包人承诺书和报价书是本协议协议书不可分割关键组成部分，和本协议协议书含有相同法律效力。承包人进入现场后应无条件、无偿服从现场监理工程师和发包人协调。本项目标单项工程全部新旧管道连接均应在建设方同意停水时间内完成，不得延误。如有延误，承包人将负担延误违约责任，而且须每次现场支付给发包人RMB5000元违约金。承包人还必需负担建设方所造成全部损失。本工程项目经理一经确定施工过程中不得变更，如有私自变更按违约处理。在工程实施过程中承包人项目经理必需确保常驻现场，未经发包人许可不得离开现场，若不能确保，视为违约，发包人有权要求承包人支付一定数量违约金，必需时发包人有权立即终止协议。同时为确保工程连续进行，未经发包人许可，承包人不得私自撤离现场全部设备和设施，由此造成一切损失由承包人负责。产品保护：承包人在工程实施过程中，不仅要对自己实施工程中包含成品和半成品进行保护，同时应尽可能避免损坏本工程中所包含产品及半成品。未移交之前所发生产品保护费用由承包人自行负担；如损坏其它专业承包人产品及半成品承包人须负责赔偿所引致损失及修补费用。在现场施工过程中，承包人应充足考虑安全施工作业所必需增加安全文明施工方法，在施工中严格根据要求做好安全维护工作。如有违章施工或安全方法不到位情况，经监理工程师或发包人提醒一次仍不整改，发包人有权要求承包人现场支付RMB1000-元/次违约金。因承包人原因所引发人员、财产损失、赔偿及纠纷均由承包人负责。因承包人原所以影响道路建设所产生费用均由承包人负责。本工程施工过程中，全部安全事项全权由承包人按国家规范和要求实施，费用包含在协议总价中。因承包人未按要求实施安全方法所造成安全事故由承包人负责，承包人负担可能产生一切费用和损失。发包人保留向承包人追究由此而造成一切经济损失权力。本工程开挖和回填时，承包人须按开挖道路要求进行，并按图纸要求扎实回填土，且当日施工结束须确保立即清理多出土，确保路面整齐，充足考虑行人及车辆通行问题，费用包含在协议总价中。本工程实施过程中承包人不得私自开启或关闭通水管道阀门，如需开启或关闭阀门必需取得发包人许可，如有违反，则承包人负担私自开启或关闭阀门所造成一切损失，同时发包人有权要求承包人现场支付每次不低于人民币5000元违约金。本工程若承包人不按协议约定相关要求和要求进行施工，并由此产生工程事故或社会负面影响，发包人有权视现场实际情况要求承包人现场支付每次不低于人民币5000元违约金。本工程通水管道阀门定位必需在一周内提交给发包人，不然每延误一天承包人支付违约金人民币500元。新建管网通水投入运行后，为确保供水管网正常运行，如发生漏水事故，均由发包人安排抢修处理，发生费用将根据苏州市自来水企业相关文件要求计取，该费用由承包人负担。承包人在收到费用通知单一周内须支付该抢修费用，如承包人未按时支付，则发包人将在工程款中直接扣除该费用。本项目实施过程中，根据本协议协议书约定，因为承包人违约需承包人支付违约金，如承包人不能现场支付，发包人将在当月进度款中直接扣除。承包人须立即按规范和要求完成施工资料报验工作，并得到监理认可，发包人将依据合格报验资料支付工程款，如资料不全或不合格则将不予支付工程款。完工验收要求：工程完工后承包人应立即提交完整工程完工资料并在工程完工后30天内将完整完工资料提交监理单位，申请工程完工验收。本工程验收由建设单位和工程质量监督站共同组织进行，实施标准为《苏州市自来水企业工程完工验收管理措施》和《市政工程施工质量验收统一标准》（GB50300-）。完工资料要求：承包人必需提供完工资料原件叁份（其中图纸伍份），在单项工程完工验收后30天内提交合格完工资料（包含完工测量图），不然每拖延一天，承包人将支付违约金人民币500元/天，在决算工程款中扣除。承包人必需根据苏州市档案馆最新要求来编制完工资料。承包人应在工程开工后向市工程建设档案馆索取《市区建设工程完工档案编制及报送要求》。工程完工资料（含完工图）须符合地下管线信息系统GIS要求。工程完工图必需为1：500CAD电脑绘图，并提供光盘，并按相关文件要求做好声像资料，在移交完工资料时交于建设方。承包人需无条件接收发包人工程信用档案考评制度，并给予实施。承包人承诺若违反该考评制度，将按发包人工程信用档案考评制度相关要求进行处理。未尽事宜，发包人和承包人协商处理，以补充协议形式确定，补充协议和本协议含有相同效力。

协议条款附件：工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：(中标单位)为确保工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商—致签署工程质量保修书．承包人在质量保修期内根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程双方约定其它土建工程，和电气管线、上下水管线安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定以下：为对应标段协议范围内全部内容。二、质量保修期质量保修期从工程实际完工之日算起。分单项完工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家相关要求，结合具体工程约定质量保修期以下：1．土建工程为1年，屋面防水工程为5年；2．电气管线、上下水管线安装工程为2年：3．供热及供冷为2个采暖期及供冷期；4．室外上下水和小区道路等市政公用工程为1年；5.其它约定：本工程约定保修期为贰年。三、质量保修责任。1．属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后7天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修。非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。3．国家要求工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。四、质量保修金支付工程质量保修金通常不超出施工协议价款3%，本工程约定工程质量保修金为施工协议价款10%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为人民币____/___(大写)。质量保修金银行利率为：零。五、质量保修金返还发包人在质量保修期满后28天内，将剩下保修金返还承包人（无息）。六、其它双方约定其它工程质量保修事项：无本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人承包人双方共同签署。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)或或委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)日期：月日日期：月日

协议条款附件：廉政合同为了落实落实党中央、国务院《相关实施党风廉政建设责任制要求》，加强工程建设中党风廉政建设，确保工程建设优质、高效、健康、有序地进行，工程（以下称甲方），和该工程(中标单位)（以下称乙方）特签订以下协议。一、甲乙双方约定1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市和行业管理部门相关加强水利水务建设管理和党风廉政建设各项要求。2、甲乙双方应认真实施协议文件，自觉按协议办事。3、除法律认定商业秘密和协议文件另有要求之外，甲乙双方业务活动应坚持公平、公正、透明标准，严格实施工程建设管理各项要求，严禁搞损害国家和集体利益不正当交易。4、甲乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方人员违规违纪行为。5、甲乙双方全部有对本方人员开展廉政通知、廉政教育和职业道德教育义务。6、甲乙双方如发觉对方业务活动中有不廉洁行为，应立即提醒对方督促其纠正，并向鉴证方汇报。二、甲方在廉政建设方面责任1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。2、甲方及其工作人员不得接收乙方礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何不应该由乙方支付费用。3、甲方工作人员不得参与乙方组织宴请和娱乐、旅游等活动。如有特殊情况参与，应有备查统计。4、甲方及其工作人员不得要求或接收乙方为其住房装修等提供方便。5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家眷亲友从事和甲方工程相关材料设备供给、劳动等经济活动。6、甲方及其工作人员不得以任何理由强行要求乙方购置协议要求外材料和设备。三、乙方在廉政建设方面责任1、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员行贿或赠予礼品。2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支不应该由乙方支付费用。3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参与乙方支付娱乐性等活动。4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、家电和高级办公用具。四、违约责任1、甲方有违反本“协议”第一条第1至5款和第二条，除按甲方单位廉政建设要求和水利水务工程建设相关行业要求处罚外，另外可依法追究相关责任人行政责任和法律责任；给乙方单位造成损失，应予赔偿。2、乙方有违反本“协议”第一条第1至5款和第三条，除按乙方单位廉政建设要求和水利水务工程建设相关行业要求处罚外，另外可依法追究相关责任人行政责任和法律责任；给甲方单位造成损失，应予赔偿。五、对鉴证单位约定和授权双方约定：本协议鉴证单位为苏州水务投资发展，双方授权鉴证单位主持本协议实施情况检验，提出在本协议要求范围内裁定意见，实施本协议第四条所要求处罚。六、检验方法本协议推行情况检验由鉴证单位主持，甲乙双方共同派人参与。检验时间、次数、检验方法、检验结论和处罚意见等由各方约定，如无法达成一致，由鉴证单位依据事实裁定。七、本协议使用期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。在协议使用期以后，发觉双方及其工作人员有违约行为，可依法追究。八、本协议作为协议附件，和工程协议含有相同法律效力，经协议双方签署后立即生效。九、本“协议”一式捌份，甲、乙双方各执叁份，鉴证单位各执壹份。甲方单位：(公章)乙方单位：(公章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)或或委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)签约日期：月日签约日期：月日

第三章投标文件一、投标文件内容（见第一章“投标文件”第十二条）；二、投标书，授权委托书，乙供关键材料、设备价格和供给商清单，工程项目施工管理委托书，工程项目施工管理承诺书，苏州市建设工程成本价评审数据表，履约保函表式，技术标封面：（一）投标书致：苏州水务投资发展（苏州水务投资发展市区供水管网改造利用国债项目办公室）1.依据已收到项目标招标文件、标前答疑、修改通知，遵照苏州市建设工程施工招投标管理相关要求，我单位经考察工程现场和研究招标文件后，愿意按人民币（大写）元（¥元）投标总价，按招标文件要求负担本协议工程实施、完成及其缺点修复工作。我们承诺：在施工图纸不发生变更情况下，在协议条款约定范围内，不向发包人要求增加任何费用。2、本工程为，承包范围为设计图纸和招标文件所标明一切内容。3.假如你单位接收我们投标，我们将确保在接到开工通知书后3日内开工，并在招标文件要求工期天内完成本标段工程，我们确保本工程质量达成，且符合技术规范要求。我们承诺，假如工程质量达不到本投标书上确保标准，我们愿以10万元人民币质量违约金无条件支付给发包人，该款项可从我单位提供履约保函或发包人应付我们任何款项中支付。4.假如你单位接收我们投标，我们将确保根据你单位认可条件，以投标须知内写明时间、金额提交履约担保。5.我们同意在从要求开标之日起四十五天为投标文件使用期，在使用期内严格遵守本投标书各项承诺。在此期限届满之前，本投标书一直将对我方含有约束力，并随时接收中标。6.在协议协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位中标通知书将组成我们双方之间共同遵守文件，对双方含有约束力。7.我们了解，你单位不一定接收最低标价投标或你单位接到其它任何投标。同时也了解，你单位不负担我们任何投标费用。我们承诺我们报价经过仔细测算，绝对不低于我们成本价。8.随同本投标书，我们出具金额为人民币万元投标确保金。假如我们在本投标文件使用期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后7天内未能或拒绝签署协议协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。9.我单位承诺本招标文件限定投标时间不影响我们正常投标。投标人地址：投标人：（全称）（盖章）邮政编码：法定代表人或其授权代理人传真：（职务、姓名）（签字或盖章）电话：日期：年月日

（二）授权委托书本授权委托书申明：我(姓名)系(投标单位)法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我委托人，以本企业名义参与(招标单位名称)项目标投标。授