




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
编号:__________2024广告施工合同书甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日
2024广告施工合同书合同目录第一章:总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的和原则1.3合同的生效时间和终止时间第二章:广告施工内容2.1广告施工项目的描述2.2施工地点和施工范围2.3施工要求和标准第三章:合同价格和支付方式3.1合同价格的确定3.2支付方式和支付时间3.3价格调整和变更第四章:施工期限和进度4.1施工期限的约定4.2施工进度的要求4.3延期施工的处理第五章:施工质量和保修5.1施工质量的标准和要求5.2质量检验和验收5.3保修期限和保修范围第六章:合同双方的责任和义务6.1甲方的责任和义务6.2乙方的责任和义务6.3第三方责任和义务第七章:违约责任7.1违约行为的定义和处理7.2违约责任的具体规定7.3违约赔偿的计算和支付第八章:争议解决8.1争议解决的方式和地点8.2调解和仲裁的程序和规则8.3法律适用和法院管辖第九章:合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和程序9.3变更和解除的后果处理第十章:合同的转让和继承10.1合同转让的条件和程序10.2合同继承的规则和限制10.3转让和继承的具体操作第十一章:保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密义务的具体规定11.3违反保密条款的责任和后果第十二章:合同的解除和终止12.1合同解除的条件和程序12.2合同终止的条件和程序12.3解除和终止后的处理事项第十三章:其他条款13.1合同的书面形式和副本13.2合同的修订和补充13.3合同的生效和解除条件第十四章:附则14.1合同的适用范围和解释权14.2合同的修订历史和版本号14.3合同的签署日期和地点合同编号2024001第一章:总则1.1合同双方的含义甲方:指广告施工合同中的委托方,即广告主或广告发布方。乙方:指广告施工合同中的承揽方,即广告施工单位。1.2合同的目的和原则合同的目的是为了明确双方在广告施工过程中的权利和义务,确保施工的顺利进行,达到广告宣传的效果。合同的原则是平等自愿、诚实守信、公平合理、合作共赢。1.3合同的生效时间和终止时间合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的广告施工项目全部完成并验收合格之日终止。第二章:广告施工内容2.1广告施工项目的描述施工项目为:________________(具体广告施工内容)2.2施工地点和施工范围施工地点为:________________(具体地址)施工范围包括:________________(具体施工内容范围)2.3施工要求和标准施工要求包括:________________(具体施工要求)施工标准参照:________________(相关施工标准)第三章:合同价格和支付方式3.1合同价格的确定合同价格为人民币:________________(金额),大写:________________(大写金额)。3.2支付方式和支付时间支付方式为:________________(支付方式,如银行转账、现金等)支付时间为:________________(具体支付时间)。3.3价格调整和变更价格调整和变更需双方协商一致,并签订书面补充协议。第四章:施工期限和进度4.1施工期限的约定施工期限为:________________(具体期限,如多少天或几个月)。4.2施工进度的要求乙方可根据施工计划提出施工进度安排,经甲方确认后执行。4.3延期施工的处理如遇不可抗力等因素导致施工延期,双方应协商解决,必要时可签订书面延期协议。第五章:施工质量和保修5.1施工质量的标准和要求施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。5.2质量检验和验收施工完成后,乙方应进行自检,并向甲方提供施工质量报告。甲方有权对施工质量进行验收,并提出整改要求。5.3保修期限和保修范围保修期限为:________________(具体期限)保修范围包括:________________(具体保修内容)第六章:合同双方的责任和义务6.1甲方的责任和义务甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等,并支付合同价款。6.2乙方的责任和义务乙方应按照合同约定完成施工,保证施工质量,并承担施工过程中的安全责任。6.3第三方责任和义务如施工过程中涉及第三方,第三方应承担相应责任和义务,并配合施工的顺利进行。第七章:违约责任7.1违约行为的定义和处理处理方式包括要求违约方承担违约责任、赔偿损失等。7.2违约责任的具体规定违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。7.3违约赔偿的计算和支付赔偿金额根据违约程度和损失程度确定,具体计算和支付方式由双方协商确定。第八章:争议解决8.1争议解决的方式和地点争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。如选择仲裁,仲裁地点为:________________(具体地点)。如选择诉讼,法院管辖地为:________________(具体法院)。8.2调解和仲裁的程序和规则调解和仲裁程序应遵循相关法律法规和仲裁委员会的规定。8.3法律适用和法院管辖本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第九章:合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件和程序合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。9.3变更和解除的后果处理合同变更或解除后,双方应按照协议约定处理合同未履行部分的事宜。第十章:合同的转让和继承10.1合同转让的条件和程序合同转让需双方同意,并签订书面转让协议。10.2合同继承的规则和限制合同继承应符合相关法律法规的规定,并取得双方同意。10.3转让和继承的具体操作转让或继承后,新的合同方应继续履行合同约定的义务。第十一章:保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息包括合同内容、商业秘密、技术秘密等。11.2保密义务的具体规定双方应对保密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。11.3违反保密条款的责任和后果违反保密条款的方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。第十二章:合同的解除和终止12.1合同解除的条件和程序合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。12.2合同终止的条件和程序合同终止需双方协商一致,并签订书面终止协议。12.3解除和终止后的处理事项合同解除或终止后,双方应按照协议约定处理合同未履行部分的事宜。第十三章:其他条款13.1合同的书面形式和副本本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。13.2合同的修订和补充合同的修订和补充需双方协商一致,并签订书面修订补充协议。13.3合同的生效和解除条件本合同自双方签字盖章之日起生效,合同解除或终止条件按照合同约定执行。第十四章:附则14.1合同的适用范围和解释权本合同适用于中华人民共和国境内,合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修订历史和版本号本合同为首次修订,版本号为1.0。14.3合同的签署日期和地点合同签署日期为:________________(具体日期)合同签署地点为:________________(具体地点)甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应甲方有权要求乙方使用甲方指定的材料供应商,乙方应无条件接受。如乙方使用非指定供应商的材料,需事先取得甲方书面同意。2.甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督,以确保施工质量符合甲方的要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告,并对施工进度进行调整。3.甲方变更权甲方有权在合同履行过程中,根据实际需要对合同内容进行变更。如甲方提出变更,乙方应按甲方的要求进行调整,并签订书面变更协议。4.甲方解除合同权如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。甲方解除合同的权利不得转让给第三方。5.甲方索赔权如乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权向乙方提出索赔。甲方提出索赔时,应提供相关证据,证明乙方的违约行为。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方报价义务乙方应按照甲方提供的施工内容、施工地点和施工范围,提供详细的报价单,包括材料费、人工费、施工费等。2.乙方施工义务乙方应按照合同约定,按时完成施工,并保证施工质量。如乙方施工进度延误,应承担相应的违约责任。3.乙方保密义务乙方应对甲方提供的保密信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务,应承担违约责任。4.乙方质量保证义务乙方应对施工质量承担保证责任。如施工质量出现问题,乙方应无条件进行修复,并承担修复费用。5.乙方协助甲方索赔义务如施工质量不符合合同约定,乙方应协助甲方向相关方提出索赔,并承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责,维护双方的合法权益。2.第三方中介费用如选择第三方中介解决争议,相关费用由双方协商承担。如双方无法达成一致,可按照相关法律法规的规定承担。3.第三方中介裁决效力第三方中介做出的裁决具有法律效力,双方应无条件接受。如一方对裁决不服,可依法向法院提起诉讼。4.第三方中介保密义务第三方中介应对双方提供的保密信息予以保密,未经双方同意不得泄露给第三方。5.第三方中介不得干预合同履行第三方中介不得干预双方正常履行合同的行为,不得影响合同的正常履行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.广告施工项目详细说明2.施工地点和施工范围的具体描述3.施工材料供应商清单4.施工进度报告模板5.施工质量检验标准6.保密信息清单7.合同变更协议模板8.合同解除协议模板9.争议解决机构名录10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成施工,或施工质量不符合约定的违约行为。2.乙方未履行保密义务,泄露甲方保密信息的违约行为。3.乙方使用非甲方指定供应商的材料,未经甲方书面同意的违约行为。4.乙方未按甲方要求调整施工进度,导致施工延误的违约行为。5.乙方在施工过程中,未遵守安全规定,造成安全事故的违约行为。6.甲方未按约定时间支付合同价款,或延迟支付的违约行为。7.甲方未履行合同约定的监督义务,导致施工质量问题的违约行为。8.甲方未按约定时间提供施工场地,或提供不符合施工要求的场地的违约行为。9.甲方未按约定提供施工条件,影响施工进度的违约行为。10.甲方在合同履行过程中,单方面解除合同的违约行为。三、法律名词及解释:1.合同履行:双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.保密义务:双方对合同中涉及的保密信息予以保密的义务。4.施工质量:施工结果符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的程度。5.违约责任:违约方应承担的法律责任,包括赔偿损失等。6.争议解决:双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。7.合同解除:合同双方同意终止合同关系的行为。8.合同终止:合同关系因合同履行完毕或合同解除而结束。9.索赔:一方因对方违约行为而要求对方赔偿损失的行为。10.仲裁:一种争议解决方式,由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:协商确定延期后的施工进度,并签订书面延期协议。2.施工质量问题:及时进行质量修复,并由乙方承担修复费用。3.材料供应问题:及时与甲方沟通,更换指定供应商或协商一致使用非指定供应商。4.保密信息泄露:立即采取补救措施,如加强保密措施,追究泄露方责任。5.合同变更或解除:协商一致后,签订书面变更或解除协议。6.争议解决:选择合适的争议解决机构,如调解、仲裁或诉讼。7.法律法规变化:及时调整合同内容,以符合新的法律法规要求。五、所有应用场景:1.甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论