全新建筑合同施工合同范本

全新建筑合同施工合同范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目工程的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工能力和资质，愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同范围与内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的全部施工任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和技术规范的要求。2.3乙方应承担施工过程中的一切安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。2.4乙方应承担施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中不损害周边环境。第三条合同价格与支付3.1本工程的合同价格为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。3.3付款方式：（1）进度付款：按照工程进度的实际情况，甲方按实际完成工程量的百分比支付相应的工程款。（2）验收付款：工程验收合格后，甲方支付合同价款的百分之九十。（3）质保付款：工程质保期满且无质量问题后，甲方支付合同价款的百分之十。3.4付款时间：（1）进度付款：每完成一个阶段的工程，乙方应向甲方提交进度付款申请，甲方审核无误后及时支付。（2）验收付款：工程验收合格后，乙方应向甲方提交验收付款申请，甲方审核无误后及时支付。（3）质保付款：质保期满且无质量问题后，乙方应向甲方提交质保付款申请，甲方审核无误后及时支付。第四条工程质量与验收4.1乙方应严格按照设计和施工图纸要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应承担施工过程中的质量检查和验收工作，确保工程质量符合相关法律法规和技术规范的要求。4.3工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家和行业标准。（2）工程应满足设计文件和施工图纸的要求。（3）工程应通过甲方组织的验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。4.4工程验收：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后的七个工作日内组织验收。（2）甲方组织验收时，乙方应提供相关资料和证明材料，配合甲方进行验收。（3）验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。（4）验收合格的，甲方应支付验收付款。第五条工期5.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工任务。5.2工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。5.3工期顺延：（1）因不可抗力原因导致工期延误的，双方可协商顺延工期。（2）因设计变更等原因导致工期延误的，双方可协商顺延工期。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。6.3一方违反合同规定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.设计和施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.安全生产管理制度6.环境保护措施方案7.工程验收标准和方法8.乙方资质证明文件9.甲方支付凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。3.乙方未按照国家和行业标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，属于违约行为。4.乙方未按照约定承担安全责任，导致安全事故发生的，属于违约行为。5.乙方未按照约定承担环境保护责任，导致环境损害的，属于违约行为。6.甲方未按照约定提供施工条件或材料，导致工期延误的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.施工合同：双方约定乙方承担某项工程施工任务的合同。2.工程质量：工程满足设计文件、施工图纸和相关法律法规要求的程度。3.工期：双方约定完成施工任务的时间。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.质保期：工程验收合格后，乙方对工程进行质量保修的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前制定详细的施工计划，确保按期完成施工任务。如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。2.工程质量问题：乙方应加强质量控制，严格按照设计和施工图纸要求进行施工。如出现质量问题，乙方应负责整改，并承担相应费用。3.付款纠纷：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。如发生付款纠纷，双方可协商解决，或通过法律途径解决。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并依法进行赔偿。5.环境保护：乙方应制定环境保护措施方案，并严格按照方案执行。如