一级造价工程师《造价管理》2024年贵州省黔东南南苗族侗族自治州雷山县深度自测卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年贵州省黔东南南苗族侗族自治州雷山县深度自测卷第1题：单选题(本题1分)工程项目策划中，定义是要明确界定工程项目的（）。A.系统框架B.用途和性质C.规格和档次D.系统组成第2题：单选题(本题1分)价值工程活动过程中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（）。A.功能分析B.功能整理C.方案创造D.方案评价第3题：单选题(本题1分)下列对于经济效益和经济费用描述不正确的是（）。A.经济效益的计算应遵循支付意愿原则和（或）接受补偿意愿原则B.经济费用的计算应遵循接受补偿意愿原则C.经济效益和经济费用可直接识别D.经济效益和经济费用可通过调整财务效益和财务费用得到第4题：单选题(本题1分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于指定分包商的说法正确的是（）。A.指定分包商承包的工程是承包商承包工程的一部分B.给指定分包商的付款应从暂定金额内开支C.指定分包商是与业主签订分包合同，由承包商管理D.在任何情况下，业主不得直接支付工程款给指定分包商第5题：单选题(本题1分)建筑工程一切险保险责任的终止最迟不得超过（）。A.工程所有人实际占有全部工程时B.工程所有人实际接受该全部工程时C.工程所有人对部分或全部工程签发验收证书时D.保单规定的终止日期第6题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形,评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。A.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容第7题：单选题(本题1分)企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有法人项目资本金D.债券融资第8题：单选题(本题1分)造价工程师要具有了解整个组织及自己在组织中地位的能力，面对机遇和挑战，能够积极进取、勇于开拓，此属于造价工程师的（）技能。A.人文B.技术C.组织管理D.健康体魄第9题：单选题(本题1分)针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。A.成本和数量占比较高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高第10题：单选题(本题1分)某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（）。A.100%B.40%C.80%D.55%第11题：单选题(本题1分)偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内各年（）的比值。A.可用于偿还利息的资金与当期应付利息B.可用于还本付息的资金与当期应付利息C.可用于偿还利息的资金与当期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额第12题：单选题(本题1分)建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费和设备费之和D.固定资产投资总额第13题：单选题(本题1分)建设单位的质量责任和义务，下列叙述错误的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包B.建设单位可以委托局域工程监理资质等级并与被监理的施工承包单位没有隶属关系的设计单位进行监理C.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，但可以适当压缩合理工期第14题：单选题(本题1分)对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价的最高限额的是经有关部门批准的（）。A.投资估算B.初步设计总概算C.施工图预算D.承包合同价第15题：单选题(本题1分)进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（）。A.技术经济分析法B.工期成本分析法C.全寿命周期成本分析法D.价值指数分析法第16题：单选题(本题1分)下列组织架构属于（）。A.直线制B.职能制C.矩阵制D.直线职能制第17题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。A.银行贷款B.国外借款C.发行可转换债券D.融资租赁第18题：单选题(本题1分)某投资方案的净现值NPV为200万元，假定各不确定性因素分别变化+10%，重新计算得到该方案的NPV见下表。则最敏感因素为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第19题：单选题(本题1分)某企业2009年发生了两笔互换房产业务，并办理了相关手续，第一笔业务是换出的房产价值为900万元，换进的房产价值为400万元，第二笔业务是换出的房产价值为500万元，换进的房产价值为800万元，已知当地政府规定的契税税率为３％，该公司应缴纳的房产契税为（）万元。A.9B.15C.18D.24第20题：单选题(本题1分)基于互联网的工程项目信息平台基本功能和拓展功能分别是（）。A.日历和任务管理和日历和任务管理B.日历和任务管理和多媒体的信息交互C.多媒体的信息交互和项目通信与协同工作D.项目通信与协同工作和项目通信与协同工作第21题：单选题(本题1分)工程网络计划工期优化的目的是（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期第22题：单选题(本题1分)根据我国《价格法》，大多数商品或服务价格实行（）。A.市场调节价B.政府指导价C.政府调节价D.企业指导价第23题：单选题(本题1分)从资本结构管理的角度可将公司风险分为经营风险和财务风险，财务风险是指（）变化带来的风险。A.产品需求B.产品售价C.固定成本比重D.债务资本比率第24题：单选题(本题1分)土地增值税实行的税率是（）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率第25题：单选题(本题1分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程第26题：单选题(本题1分)某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%第27题：单选题(本题1分)建筑业企业采用一般计税方法计算增值税，应纳税额是（）。A.税前造价×9%+不能抵扣的增值税进项税额B.税后造价×3%+不能抵扣的增值税销项税额C.税前造价×9%，准予抵扣的增值税进项税额D.税后造价×3%-可抵扣的增值税销项税额第28题：单选题(本题1分)采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中A类因素是指累积频率（）范围内的因素。A.0～70%B.0～80%C.80～90%D.90～100%第29题：单选题(本题1分)评标报告应由评标委员会全体成员签字，下列处理方式错误的是（）。A.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由B.评标报告应注明该不同意见C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为弃权第30题：单选题(本题1分)基准收益率作为投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.机会第31题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权之一是（）。A.负责提出项目竣工验收申请报告B.组织编制项目初步设计文件C.组织实施项目年度投资计划D.负责组织项目试生产和单项工程预验收第32题：单选题(本题1分)价值工程的三个基本要素是指产品的（）。A.功能、成本和寿命周期B.价值、功能和寿命周期成本C.必要功能、基本功能和寿命周期成本D.功能、生产成本和使用及维护成本第33题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告第34题：单选题(本题1分)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用第35题：单选题(本题1分)（）便于掌握，速度较快；有局限性，较适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程项目。A.全面审查法B.分组计算审查法C.筛选审查法D.分解对比审查法第36题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出的比例应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第37题：单选题(本题1分)甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任第38题：单选题(本题1分)下列关于商业银行贷款期限的说法正确的是（）。A.贷款期限在1年以内的为短期贷款B.超过1年至2年的为中期贷款C.超过2年至5年的为中期贷款D.5年以上期限的为长期贷款第39题：单选题(本题1分)根据相关规定，资本金比例最高的是（）。A.玉米深加工B.水泥C.钢铁D.铁合金第40题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（）。A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决第41题：单选题(本题1分)某公司发行票面总额为300万元的优先股票，筹资费费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则其资金成本率为（）。A.11.84%B.15.00%C.15.79%D.20.00%第42题：单选题(本题1分)下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A.开标过程应当记录、并存档备查B.开标应由公正机构主持C.开标地点由投标人提前公示D.开标应在投标文件截止时间之后尽快进行第43题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第44题：单选题(本题1分)采用PFI融资方式的特点是（）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险第45题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目第46题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用B.建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理C.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书D.建设单位在工程竣工验收后，应委托施工单位向有关部门移交项目档案第47题：单选题(本题1分)在施工成本管理流程中，成本计划的编制基础是（）。A.成本预测B.成本核算C.成本分析D.成本考核第48题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，在缺陷责任期终止后（）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.7B.14C.28D.42第49题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第50题：单选题(本题1分)某施工企业购人一台施工机械，原价60000元，预计残值率3％，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，则该设备每年应计提的折旧额为（）元。A.7500B.7275C.6000D.5820第51题：单选题(本题1分)项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是（）。A.融资谈判B.融资决策分析C.融资执行D.融资结构设计第52题：单选题(本题1分)价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数第53题：单选题(本题1分)工程项目经济评价应遵循的基本原则不包括（）。A.“有无对比”原则B.收益与风险权衡的原则C.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则D.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则第54题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限第55题：单选题(本题1分)下列关于运用经济效果评价指标对投资方案进行评价的主要用途描述不正确的是（）。A.对某一方案进行分析，判断该方案在经济上是否可行B.对于多方案进行经济上的比选C.需要选用适当指标并计算指标值，根据判断准则评价其经济性D.仅计算各种方案的评价指标并作出结论，其经济性评价的结论是可靠的第56题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应第57题：单选题(本题1分)《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任第58题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应由（）组织审核。A.建设单位技术部门B.项目监理机构C.安全监督机构D.施工单位技术部门第59题：单选题(本题1分)下列投资方案现金流量表中，用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流里表D.财务计划现金流量表第60题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后（）天内完成审核。A.7B.14C.28D.42第61题：多选题(本题2分)美国的工程造价估算中，管理费和利润一般是在某些费用基础上按照一定比例计算费用包括（）。A.人工费B.材料费C.设备购置费D.机械使用费E.开办费第62题：多选题(本题2分)根据《建筑法》，建筑工程安全生产管理应建立健全（）制度。A.责任B.追溯C.保证D.群防群治E.监督第63题：多选题(本题2分)实施工程项目信息管理，需重点做好的工作有（）。A.强化建设单位作用，强调全员参与B.编制信息管理手册，建立健全信息管理制度C.明确信息管理工作流程，充分利用信息资源D.明确责任分工，强化岗位意识，做到奖惩分明E.建立基于网络的信息平台，实现工程项目协同管理第64题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的（）编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程第65题：多选题(本题2分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，对于经协商或调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有（）。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付第66题：多选题(本题2分)进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（）。A.本期实际值与目标值对比B.本期实际值与上期目标值对比C.本期实际值与上期实际值对比D.本期目标值与上期实际值对比E.本期实际值与行业先进水平对比第67题：多选题(本题2分)下列关于利息估算的说法正确的是（）。A.建设投资贷款在生产期间的利息支出计入建设期利息B.流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算C.在生产运营期利息可以进入总成本D.在生产运营期每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算E.在生产运营期利息应进入经营成本第68题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，下列关于政府采购的说法，正确的有（）。A.政府采购的主要方式是竞争性谈判和询价B.政府采购实行集中采购和分散采购相结合C.集中采购目录由省级以上人民政府公布D.政府采购成本不得高于采购项目总价值的10%E.政府采购代理机构应是非营利事业法人第69题：多选题(本题2分)PPP项目具体运作方式的选择影响因素主要包括（）。A.收费定价机制B.项目投资收益水平C.风险分配基本框架D.融资需求E.公司股权结构第70题：多选题(本题2分)从工地管理角度看，分标时应考虑的因素是指（）。A.工程量的大小B.劳动力、材料、设备的调配C.工程进度的衔接D.建设资金、设计图纸供应E.工地现场的布置和干扰第71题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价第72题：多选题(本题2分)关于利率高低影响因素的说法，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高第73题：多选题(本题2分)编制ENR造价指数的资料来源于（）。A.10个欧洲城市B.20个美国城市C.5个亚洲城市D.2个加拿大城市E.2个澳洲城市第74题：多选题(本题2分)下列关于工程建设项目论述正确的有（）。A.独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程B.分部工程是建筑物按单位工程的部位、专业性质划分的C.分项工程是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元D.工程较大或较复杂时，可按专业系统及类别等划分为若干分项工程E.分项工程一般是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分第75题：多选题(本题2分)按工程造价构成编制的资金使用计划可分为（）。A.建筑安装工程费使用计划B.设备工器具费使用计划C.工程建设其他费使用计划D.工程建设直接费用使用计划E.工程建设措施费用使用计划第76题：多选题(本题2分)工程项目风险管理中，可用来识别风险的方法有（）。A.敏感性分析法B.财务报表法C.头脑风暴法D.计划评审技术法E.流程图法第77题：多选题(本题2分)某借款项目年利率为12%，按月复利计息，则关于该项借款利率的说法，正确的有（）。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.年名义利率为12%E.季度有效利率大于3%第78题：多选题(本题2分)项目施工阶段工程结算的类型有（）。A.预付款担保结算B.施工中间结算C.竣工结算D.竣工决算E.缺陷责任期满后结算第79题：多选题(本题2分)采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案第80题：多选题(本题2分)利息作为衡量资金的时间价值的绝对尺度，它指（）。A.占用资金所付出的代价B.放弃使用资金所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得到的补偿D.资金的一种机会成本E.投资者的一种收益

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。故B选项正确。2、【正确答案】：C【试题解析】：方案创造是从提高对象的功能价值出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地实现必要功能的新方案。从某种意义上讲，价值工程可以说是创新工程，方案创造是价值工程取得成功的关键一步。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P294知识点：工程项目经济分析。经济效益的计算应遵循支付意愿原则和（或）接受补偿意愿原则；经济费用的计算应遵循机会成本原则。经济效益和经济费用可直接识别，也可通过调整财务效益和财务费用得到。4、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P329指定分包商是由业主指定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。业主有权将部分工程的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程的监督、协调工作应纳入承包商的管理之中。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。承包商在每个月末报送工程进度款支付报表时，（咨询）工程师有权要求其出示以前已按指定分包合同给指定分包商付款的证明。如果承包商没有合法理由而扣押指定分包商上个月应得工程款，业主有权按（咨询）工程师出具的证明从本月应得款中扣除相应金额直接付给指定分包商。5、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。保险责任的终止也有两种情况：（1）工程所有人对部分或全部工程签发验收证书或验收合格时；（2）工程所有人实际占有或使用或接受该部分或全部工程时。以先发生者为准且最迟不得超过保单规定的终止日期。6、【正确答案】：D【试题解析】：教材P334-339D正确。评标委员会可以书面方式要求投标单位对投标文件中含意不明确的内容做必要的渣清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。7、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。既有法人项目资本金包括内部资金来源和外部资金来源。内部资金来源包括企业的现金、未来生产经营中获得的可用于项目的资金、企业资产变现、企业产权转让。外部资金来源包括企业增资扩股、优先股、国家预算内投资。8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P7知识点：造价工程师管理制度。造价工程师应具备组织管理能力。造价工程师应能了解整个组织及自己在组织中的地位，并具有一定的组织管理能力，面对机遇和挑战，能够积极进取、勇于开拓。9、【正确答案】：B【试题解析】：ABC分析法，首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图然后将占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P197知识点：盈亏平衡分析。BEP（%）=[800/（1500-1500×10%-1150）]/5×100%=80%。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P179（2）偿债备付率。偿债备付率（DSCR）是指投资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金（EBITDA-TAx）与当期应还本付息金额（PD）的比值。12、【正确答案】：D【试题解析】：建设项目总造价是指项目总投资中固定资产投资额。13、【正确答案】：D【试题解析】：建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。14、【正确答案】：B【试题解析】：对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建工程项目造价的最高限额。15、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P307设计方案评价与优化通常采用技术经济分析法，即将技术与经济相结合，按照建设工程经济效果，针对不同的设计方案，分析其技术经济指标，从中选出经济效果最优的方案。16、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P80本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式。在这种组织机构中，各种职位均按直线垂直排列，项目经理直接进行单线垂直领导。17、【正确答案】：C【试题解析】：根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以试行通过发行可转换债券或组建股份制公司发行股票方式筹措资本金。18、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是敏感性分析。19、【正确答案】：A【试题解析】：房屋或土地使用权互换时，交换价格相等，免征契税，交换价格不等，由多交付货物、实物、无形资产或其他利益的一方按差价缴纳契税。公司应缴纳的房产契税＝（800-500）×3％＝9（万元）20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P156基于互联网的工程项目信息平台的基本功能包括：通知与桌面管理、日历和任务管理、文档管理、项目通信与协同工作、工作流管理和网站管理与报告六个方面；基于互联网的工程项目信息平台的拓展功能包括多媒体的信息交互、在线项目管理、集成电子商务等功能。21、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是网络计划的优化。工程网络计划工期优化的目的是计算工期满足要求工期。22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P56-57《价格法》中的价格包括商品价格和服务价格。大多数商品和服务价格实行市场调节价，只有极少数商品和服务价格实行政府指导价或政府定价。我国的价格管理机构是县级以上各级政府价格主管部门和其他有关部门。23、【正确答案】：D【试题解析】：财务风险是指全部资本中债务资本比率的变化带来的风险。当债务资本比率较高时，投资者将负担较多的债务成本，并经受较多的负债作用所引起的收益变动的冲击，从而加大财务风险；反之，当债务资本比率较低时，财务风险就小。24、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：土地增值税。土地增值税采用的是四级超率累进税率。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P59知识点：工程项目的组成。分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P239知识点：资金成本与资本结构。3000×15%/[3000×（1-3%）]=15.46%。27、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P264本题考查的是与工程项目有关的税收规定。当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。28、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目计划与控制。在一般情况下，将影响质量的因素分为三类，累计频率在0～80%范围内的因素，称为A类因素，是主要因素；在80%～90%范围内的为B类因素，是次要因素；在90%～100%范围内的为C类因素，是一般因素。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P338评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。30、【正确答案】：A【试题解析】：准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据。31、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P70建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。32、【正确答案】：B【试题解析】：33、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。34、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。35、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是概预算文件的审查。筛选审查法优点是：便于掌握，速度较快；缺点是有局限性，较适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程项目。36、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是ppp项目。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。37、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：建筑法。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如分包单位不服从管理导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P232按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。39、【正确答案】：C【试题解析】：选项A，为20%。选项B，为35%。选项C，40%选项D，30%。40、【正确答案】：B【试题解析】：注册造价工程师的执业范围，造价工程师没有决策权，只可以对相应的造价文件进行分析、编制、核算、审核等。故B选项正确。41、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算42、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是招标投标法。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。43、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润44、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。选项A错误，PFI融资方式可以弥补财政预算的不足，有效转移政府财政风险，提高公共项目的投资效率，增加私营部门的投资机会；选项B错误，BOT项目的合同类型是特许经营合同，PFI项目中签署的是服务合同；选项C错误，BOT项目在合同中一般规定特许经营期满后，项目必须无偿交给政府管理及运营，而PFI项目的服务合同中往往规定，如果私营企业通过正常经营未达到合同规定的收益，可以继续保持运营权；选项D正确，PFI项目由于私营企业参与项目设计，需要其承担设计风险。45、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程项目建设程序。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。46、【正确答案】：A【试题解析】：建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用，A项正确；建设单位可以委托本工程的设计单位进行监理，前提是设计单位具有相应的工程监理资质等级，且与工程施工单位、供货单位没有利益关系或从属关系，B项错误；未经验收合格的工程不得使用，C项错误；向有关部门移交项目档案应由建设单位完成，D项错误。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P341知识点：施工成本管理流程。成本预测是成本计划的编制基础。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P322知识点：《标准施工招标文件》中的合同条款。在缺陷责任期（或延长的期限）终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。49、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。50、【正确答案】：B【试题解析】：平均年限法是指按照固定资产的预计使用年限平均分摊固定资产折旧额的方法。采用平均年限法计算的年折旧额=固定资产原值×[（1一预计净残值率）／折旧年限×100％]=60000×[（1—3％）／8×100％]=7275（元）。51、【正确答案】：B【试题解析】：项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。52、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P209～210本题考查的是功能评价。对象的功能评价值F（目标成本），是指可靠地实现用户要求功能的最低成本，它可以理解为是企业有把握，或者说应该达到的实现用户要求功能的最低成本。53、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。选项C应该是定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则。54、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，但除特殊情况外，不得指定生产厂、供应商。55、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P185知识点：评价方案的类型。运用经济效果评价指标对投资方案进行评价，主要有两个用途：一是对某一方案进行分析，判断该方案在经济上是否可行。对于这种情况，需要选用适当指标并计算指标值，根据判断准则评价其经济性即可；二是对于多方案进行经济上的比选，此时，如果仅计算各种方案的评价指标并作出结论，其结论可能是不可靠的。56、【正确答案】：D【试题解析】：招标分为公开招标、邀请招标两种方式；联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。57、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P28知识点：建设工程安全生产管理条例。选项A应为施工单位所做的事情。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P97本题考查的是工程项目施工组织设计。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。59、【正确答案】：D【试题解析】：财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。60、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P316-331监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。61、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P18本题考查的是国内外工程造价管理发展。材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例（一般为10%左右）再计提管理费和利润。62、【正确答案】：AD【试题解析】：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑工程设计也应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场安全由建筑施工企业负责。63、【正确答案】：ABCE【试题解析】：知识点：工程项目信息管理。工程项目信息管理实施策略：强化建设单位作用，强调全员参与；编制信息管理手册，建立健全信息管理制度；明确信息管理工作流程，充分利用信息资源；建立基于网络的信息平台，实现工程项目协同管理。64、【正确答案】：ACE【试题解析】：2021教材P30本题考查的是建设工程安全生产管理条例。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。65、【正确答案】：BDE【试题解析】：本题考查的是施工合同示范文本。经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的