方合同建筑工程合同范本

方合同建筑工程合同范本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包括完成本工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、临时设施费、税费等。2.3乙方报价应为一个整体报价，不再接受任何形式的现场签证和补充协议。第三条合同工期3.1合同工期为__________天。自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定的工期支付工程款，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。第四条质量保修4.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程竣工验收合格后，乙方应按照约定对工程进行保修。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家有关规定执行。4.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的规定时间内到达现场进行处理。第五条合同价款支付5.1甲方按照工程进度支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的阶段性验收要求后，甲方支付乙方至该阶段工程总价款的60%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方至合同总价款的95%；（4）剩余的5%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，甲方予以支付。5.2甲方支付工程款时，有权对应付款项进行审查。如发现乙方虚报、多报等情况，甲方有权拒绝支付，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的0.5%。6.2甲方未按照约定工期支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的0.5%。6.3乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。6.4甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权暂停工程，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程量清单3.材料及设备技术规格书4.施工组织设计5.工程质量验收标准6.工程保修条款7.甲方支付证明文件8.乙方资质证明文件9.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，视为违约。2.甲方未按照约定工期支付工程款的，视为违约。3.乙方未按照约定质量标准完成工程的，视为违约。4.甲方未按照约定支付工程款的，视为违约。5.乙方虚报、多报工程款项的，视为违约。6.甲方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的发包方。2.乙方：指合同中约定的承包方。3.工程：指合同中约定的建设项目。4.合同总价款：指合同约定的完成工程所需支付的总金额。5.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价款的30%。6.工程进度款：指工程进度达到约定的阶段性验收要求后，甲方支付给乙方的至该阶段工程总价款的60%。7.质量保证金：指工程竣工验收合格后，甲方保留的5%的合同总价款。8.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应按照约定的质量标准进行施工，发现问题及时整改，并承担整改费用。3.付款延误：甲方应按照约定的付款时间节点支付工程款，如有延误，应支付违约金。4.合同争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.乙方虚报、多报工程款项：甲方应进行审查，如发现虚报、多报情况，有权拒绝支付，并要求乙方赔偿损失。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的施工合同。2.适用