建设工程施工合同争议解决

建设工程施工合同争议解决合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商具备施工资质，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________第二条施工期限2.1承包商应按照双方约定的施工计划完成工程施工，施工期限自开工之日起算，至竣工验收合格之日止。2.2开工日期：____________________2.3竣工日期：____________________第三条施工质量3.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收合格标准：____________________3.3工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起算，至____年__月__日。第四条合同价格与支付4.1工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。4.2支付方式：（1）业主自开工之日起，按双方约定的进度付款；（2）工程验收合格后，业主支付剩余款项。4.3支付期限：业主应按照约定的付款时间及时支付款项，逾期支付的，应按同期银行贷款利率支付利息。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼费用及仲裁费用：____________________第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。6.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第七条不可抗力7.1因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方均不承担违约责任。7.2不可抗力事件发生后，双方应立即协商采取措施，减少损失。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。8.2双方在合同履行过程中形成的文件、资料、图纸等，归业主所有。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.材料设备清单6.验收标准和方法7.付款凭证8.变更协议9.验收报告10.保修条款二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家相关法律法规及行业标准。3.支付违约：未按照约定的时间支付款项。4.违法施工：违反国家相关法律法规的施工行为。5.资料丢失：未能妥善保管合同履行过程中形成的文件、资料、图纸等。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：建设工程项目的实施主体。2.乙方（承包商）：承担工程施工任务的主体。3.施工图纸：施工过程中所依据的图纸。4.施工方案：施工过程中所采取的方法和措施。5.技术要求：施工过程中应遵守的技术标准和要求。6.工程量清单：工程中所涉及的各项工程量及其数量。7.材料设备清单：施工过程中所需使用的材料和设备。8.验收标准和方法：工程验收所依据的标准和方法。9.付款凭证：支付款项的凭证。10.变更协议：合同履行过程中对原合同内容的变更协议。11.验收报告：工程验收合格的报告。12.保修条款：工程质量保证期内对工程进行保修的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：协商调整工期，必要时根据违约责任条款追究违约责任。2.工程质量不符合约定：解决办法：要求承包商整改，必要时根据违约责任条款追究违约责任。3.支付违约：解决办法：提醒业主按约定时间支付款项，协商解决，必要时根据违约责任条款追究违约责任。4.违法施工：解决办法：立即停止施工，整改符合法律法规要求，必要时报告相关部门。5.资料丢失：解决办法：要求承包商补充