建筑施工合同协议书格式

建筑施工合同协议书格式合同编号：__________建筑施工合同协议书地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于：1.业主为甲方，拟建房屋坐落于____________________，房屋结构类型为____________________，建筑面积为____________平方米；2.施工方为乙方，具备建筑施工资质，愿意承担上述房屋的施工任务；一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程结构类型：________________5.工程质量标准：________________6.工程合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期1.工期自________年____月____日起至________年____月____日止，共计________天。2.施工方承诺按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。三、质量标准1.施工方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，保证工程质量。2.工程验收合格后，施工方应承担不少于一年的质保期，质保期内如出现质量问题，施工方应及时予以修复。四、材料供应1.业主负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于：钢筋、水泥、木材、砖石、涂料等。2.施工方负责对业主提供的材料进行检验，如发现不合格或不符合设计要求的产品，有权拒绝使用，并通知业主更换或整改。五、施工安全1.施工方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工现场安全。2.施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆、防尘、防噪、防毒、防辐射等工作，确保施工现场的环境符合安全生产要求。3.施工方应对施工现场的安全生产进行全面负责，对施工现场发生的安全生产事故承担相应责任。六、合同价款及支付1.合同价款分为三次支付：（1）工程进度达到30%时，支付人民币________万元；（2）工程进度达到60%时，支付人民币________万元；（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付人民币________万元。2.每次支付合同价款时，业主有权对已完成的工程进行验收，验收合格后支付相应款项。3.施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付合同价款。七、违约责任1.施工方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。2.业主如违反合同约定，导致工程延期、资金支付等问题，应承担相应的违约责任。八、争议解决1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的严肃性。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（业主）：______________乙方（施工方）：______________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及施工图纸2.主要材料规格及品牌清单3.施工方案及施工组织设计4.安全生产措施及应急预案5.工程质量验收标准及方法6.施工合同专用条款7.施工合同通用条款8.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.施工方违约：未能按照约定的工期完成工程工程质量不符合约定的标准未按照合同约定提供材料或提供的材料不合格未按照安全生产规定进行施工，导致安全事故2.业主违约：未能按照约定的时间支付合同价款未按照合同约定提供施工场地或相关的施工条件未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程project的资金、场地及相关条件。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方要求完成工程的施工。3.工程验收：指工程完成后，由甲乙双方共同进行的质量、安全等方面的检查、评定。4.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程提供的质量保证期限。5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，依法应当承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度与付款进度不匹配：解决办法：按照实际完成的工程进度来确定付款进度，以保障双方的权益。2.工程质量纠纷：解决办法：及时进行工程验收，对于验收不合格的部分，要求施工方及时整改。3.安全事故的处理：解决办法：立即启动应急预案，按照安全生产的规定进行处理，并及时报告相关部门。4.材料供应问题：