简单施工招标合同

简单施工招标合同合同编号：__________合同各方确认，本合同文件（包括但不限于合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准及规范、图纸、技术文件、工程量清单和其他构成合同一部分的文件）是双方的共同意愿，对双方均具有法律约束力。一、合同主体：1.1发包人：（全称：____________________）地址：____________________邮政编码：____________________联系人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________1.2承包人：（全称：____________________）地址：____________________邮政编码：____________________联系人：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________二、工程概况：2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程性质：____________________2.5工程总价：____________________2.6工期要求：____________________三、合同条款：3.1双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同。3.2双方同意本工程采用固定总价合同，双方按照本合同约定的价格、质量、进度等条款进行履约。3.3承包人应按照合同约定的工程内容、工程量、质量标准、工期要求完成本工程，并保证工程的安全、环保、节能等符合相关法律法规的要求。3.4发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间、付款比例支付工程款，并按照合同约定的时间、方式进行竣工验收。3.5双方应遵守合同约定的保密条款，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容及履行过程中的相关信息。3.6双方应遵守合同约定的争议解决方式，如发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、合同价款及支付：4.1本合同总价款为：____________________元（大写：____________________元整）。4.2发包人应在本合同签订后____________日内，向承包人支付合同总价款的____________%。4.3剩余合同总价款的____________%，发包人应按照承包人提交的工程进度报告和工程验收报告，进行工程进度款支付。4.4工程竣工验收合格后，发包人应在验收报告送达之日起____________日内，向承包人支付剩余合同总价款的____________%。4.5发包人支付工程款时，承包人应提供等额的税务发票。五、工程质量及验收：5.1承包人应按照合同约定的质量标准完成本工程，并承担工程质量检测费用。5.2工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的工程资料、验收报告等文件，申请竣工验收。5.3发包人收到竣工验收申请后，应按照合同约定的时间、方式进行验收。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改，并承担整改费用。5.4验收合格的，发包人应在验收报告送达之日起____________日内向承包人支付剩余合同价款。六、违约责任：6.1承包人未按照合同约定的质量、进度完成工程的，应按照逾期部分工程价款的____________%向发包人支付违约金。6.2发包人未按照合同约定的付款时间、付款比例支付工程款的，应按照逾期部分工程价款的____________%向承包人支付违约金。6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决：7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定：8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________个月。8.2本合同一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：____________________承包人（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.合同协议书2.中标通知书3.投标文件4.专用条款5.通用条款6.标准及规范7.图纸8.技术文件9.工程量清单10.其他构成合同一部分的文件二、违约行为及认定：1.承包人未按照合同约定的质量、进度完成工程的，视为违约。2.发包人未按照合同约定的付款时间、付款比例支付工程款的，视为违约。3.双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。三、法律名词及解释：1.发包人：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包人：指接受委托完成工程建设的一方。3.固定总价合同：指合同总价在签订合同时确定，不再因工程量、材料价格等因素变化而调整的合同。4.竣工验收：指工程完成后，发包人对工程的质量、安全、环保等方面进行的检查、评价和确认。5.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包人应采取措施加快工程进度，发包人应给予必要的支持。如延误原因非承包人责任，发包人不得追究承包人违约责任。2.工程质量问题：承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，如出现质量问题，承包人应负责整改，并承担整改费用。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行付款，如发生付款纠纷，可通过友好协商解决，协商不成的可依法解决。五、所有