交通标志牌施工合同纠纷判决书

交通标志牌施工合同纠纷判决书合同编号：__________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方与承包方就交通标志牌施工项目达成合作意向，为确保双方的权利和利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条工程质量及标准（1）交通标志牌的设置位置、形式、尺寸、颜色、字符等应符合《道路交通标志和标线》（GB57682009）的规定；（2）交通标志牌的材料、制作工艺及安装应保证使用寿命和安全性；（3）交通标志牌的维护和更换应在合同约定的期限内完成。2.2工程验收标准：（1）工程完成后，委托方组织验收，承包方应按照约定时间、地点参加；（2）验收不合格的，承包方应按照委托方的要求进行整改，并承担整改费用；（3）验收合格的，双方签署验收报告。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元；3.2支付方式：（1）委托方支付50%的预付款，合同签订后五个工作日内支付；（2）剩余50%的款项在工程验收合格后支付。第四条合同履行期限4.1工程开工日期：____年____月____日；4.2工程竣工日期：____年____月____日；4.3承包方应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，应提前向委托方书面申请，并征得委托方同意。第五条违约责任5.1承包方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%；5.2委托方未按照约定时间支付预付款的，应向承包方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：预付款金额×逾期天数×0.1%；5.3双方的其他违约行为，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生纠纷，双方应协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期止；7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.交通标志牌施工设计方案2.工程预算明细表3.材料合格证明文件4.施工单位资质证书5.验收标准及方法文档6.工程进度计划表7.付款凭证及发票8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.承包方未按照约定时间完成工程：认定标准为实际竣工日期与合同约定的竣工日期不符，逾期天数超过合同约定的允许延期时限。2.委托方未按照约定时间支付预付款：认定标准为预付款支付日期超过合同约定的支付时限。3.工程质量不符合约定标准：认定标准为工程验收不合格，不满足国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、规范合同行为的基本法律。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金，用以补偿因违约所造成的损失。3.验收合格：指工程完成后，经委托方组织验收，符合合同约定的质量标准、工程规模、工期等要求，并通过验收报告的形式予以确认。4.工期延误：指实际完成工程的时间超过合同约定的完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为承包方与委托方沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。如延误超过合同约定时限，按违约金计算公式支付违约金。2.工程质量问题：解决办法为承包方立即整改，直至满足合同约定的质量要求。如经多次整改仍不合格，委托方有权拒绝支付剩余款项，并追究承包方的法律责任。3.支付问题：解决办法为委托方按照合同约定的时间支付预付款和工程尾款。如