大清包工程发包合同范本

大清包工程发包合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的发包方，乙方为工程项目的承包方，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲方将工程项目发包给乙方实施，乙方接受并承诺按期完成工程项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方支付合同总额的__________%作为预付款。2.3甲方在收到乙方支付的预付款后__________日内向乙方出具等额的正式发票。2.4工程完成后，乙方按合同约定的付款方式向甲方支付剩余款项。三、工程进度及质量要求3.1乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成，工程进度如下：（1）__________阶段：__________年__________月__________日前；（2）__________阶段：__________年__________月__________日前；（3）__________阶段：__________年__________月__________日前；（4）__________阶段：__________年__________月__________日前。（1）__________标准；（2）__________标准；（3）__________标准；（4）__________标准。3.3乙方在施工过程中应严格遵守国家法律法规及行业规范，确保工程安全。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，不得无故拖欠或逾期支付。4.2乙方应按照合同约定完成工程，不得擅自变更工程内容、规模和标准。4.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源、交通等。4.4乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.3乙方擅自变更工程内容、规模和标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价款2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2付款方式：__________2.3付款条件：__________2.4工程款支付的时间及比例：__________第三条工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________第四条质量标准4.1工程质量标准应符合：__________4.2质量验收：__________4.3质量争议的处理：__________第五条材料供应5.1甲方供应的材料：__________5.2乙方负责采购的材料：__________5.3材料验收：__________第六条乙方义务6.1承包方应按合同约定的时间、质量、数量完成工程。6.2承包方应遵守施工现场的安全生产规定，做好安全防护工作。6.3承包方应承担因其自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。第七条甲方义务7.1甲方应按照合同约定支付工程款。7.2甲方应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。7.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。第八条违约责任8.1甲方未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款的__________%。8.2乙方未按合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为工程总价的__________%。8.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：1.工程项目设计图纸2.工程量清单3.工程预算明细表4.工程进度计划表5.工程质量标准6.施工方案和安全措施7.乙方资质证明文件8.合同变更协议9.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付价款：指合同约定的付款日期已到，甲方未能支付应付款项。2.乙方未按合同约定完成工程：指合同约定的工程完成日期已到，乙方未能按照约定完成工程。3.乙方擅自变更工程内容、规模和标准：指乙方在未经甲方同意的情况下，对工程内容、规模和标准进行变更。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方，为本合同的甲方。2.承包方：指接受发包方委托，承担完成工程建设的一方，为本合同的乙方。3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。4.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行修复或重新施工，并承担相应费用。3.合同价款争议：双方可协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。4.现场条件不足：甲方应积极配合乙方解决施工所需现场条件，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的发包与承包。2.适用于工程规模、内容、标准等双方协商一致的情况。3.适用于双方有明确合同价格和付款约定的情况。4.适用于乙方具有相应资质和能力完成工程的情况。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.材料供应清单4.施工组织设计5.安全生产措施方案6.合同履行过程中的相关协议和变更记录二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。2.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，视为违约。4.甲方未协助乙方办理施工所需的相关手续，视为违约。5.乙方未遵守施工现场的安全生产规定，造成安全事故的，视为违约。6.双方未按合同约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.发包方：是指依法将工程发包给承包方的一方。4.承包方：是指依法承揽工程并按照合同约定完成的一方。5.工程款：是指甲方按照合同约定支付给乙方的工程总价。6.违约金：是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误：双方协商调整工期，并根据实际情况协商增加费用。2.遇到材料质量问题：及时更换不合格材料，并根据实际情况协商赔偿。3.遇到安全事故：立即启动应急预案，依法承担相应责任，并