购销与施工合同的变更与解除_第1页
购销与施工合同的变更与解除_第2页
购销与施工合同的变更与解除_第3页
购销与施工合同的变更与解除_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

购销与施工合同的变更与解除合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于卖方和买方于____年__月__日签订了《购销与施工合同》(合同编号:__________),双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经友好协商,就合同的变更与解除事项达成如下协议:一、合同变更1.1除非本合同另有约定,任何一方要求变更合同内容的,应提前____个工作日以书面形式通知对方,经对方同意后,方可进行变更。1.2合同变更应采用书面形式,并由双方签字或盖章确认。1.3合同变更后的内容取代原合同相应内容,原合同其他条款继续有效。1.4合同变更不影响双方在原合同中约定的违约责任。二、合同解除(1)对方严重违反合同规定,致使合同无法履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。2.2合同解除应采用书面形式,并由双方签字或盖章确认。2.3合同解除后,双方应按照合同约定处理尚未履行的事项,包括但不限于结算、清理债权债务等。2.4合同解除不影响双方在原合同中约定的违约责任。三、违约责任3.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。3.2如一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的____%。3.3双方在履行合同过程中发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。四、其他约定4.1本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期为____年。4.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。4.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(卖方):乙方(买方):签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.《购销与施工合同》(合同编号:__________)2.补充协议3.合同履行过程中的相关凭证(如发票、付款凭证等)4.合同变更与解除的书面通知5.违约金计算依据6.法院诉讼文件二、违约行为及认定:1.甲方未按合同约定时间、数量、质量交付货物或完成施工的。2.甲方未按合同约定支付货款或工程款的。3.乙方未按合同约定时间、数量支付货款或工程款的。4.乙方未按合同约定接受货物或完成施工的。5.双方未按合同约定处理争议的。6.双方未按合同约定解除合同的。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指一方违约导致合同无法履行或造成对方损失时,应向对方支付的赔偿金。3.合同履行:指双方按照合同约定行使权利、履行义务的行为。4.合同变更:指合同生效后,双方对合同内容进行修改或补充的行为。5.合同解除:指合同生效后,双方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.货物或工程进度延误:解决办法:双方协商确定合理的延期时间,并根据实际情况调整合同履行计划。2.货款或工程款支付纠纷:解决办法:查看合同约定的付款条款,核实支付金额和时间,协商解决纠纷。3.货物质量问题:解决办法:甲方按照合同约定提供质量合格的货物,如出现质量问题,乙方有权要求甲方修复或更换。4.施工质量问题:解决办法:乙方按照合同约定完成施工,如出现质量问题,甲方有权要求乙方修复或返工。5.争议处理:解决办法:双方协商解决,协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.货物购销:甲方出售货物,乙方购买货物。2.工程施工:甲方承接工程,乙方委托甲方施工。3.合同变更:双方因客观原因或主观意愿需要对合同内容进行修改或补充。4.合同解除:双方因不可抗力或协商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论