壁画施工合同的工程索赔处理方式

壁画施工合同的工程索赔处理方式合同编号：__________鉴于委托方与施工方就壁画施工项目达成一致，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程预算：__________第二条施工期限2.1施工日期：自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2施工期限内，施工方应保证工程按期完成。第三条工程质量3.1施工方应按照约定的工程内容、工程面积、工程预算等进行施工，确保工程质量。3.2施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工。3.3施工完成后，委托方应对工程进行验收。验收不合格的，施工方应承担返工费用。第四条工程款支付4.1委托方应按照双方约定的付款进度，向施工方支付工程款。4.2工程款支付前，施工方应向委托方提供等额的正规发票。4.3委托方支付工程款后，施工方应向委托方提供相应的工程进度报告。第五条工程索赔处理方式5.1任何一方因不可抗力原因导致不能履行或部分履行本合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应按照不可抗力的影响，协商部分或全部免除责任。5.2因施工方原因导致工程质量不符合约定标准的，施工方应承担修复费用，并支付委托方因此造成的损失。5.3因委托方原因导致工程延期、停工、减产的，施工方有权要求委托方支付工程款、人员费用等合理费用。5.4双方在履行合同过程中，发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中，可能涉及商业秘密、技术秘密等敏感信息。双方承诺对对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。6.2本保密条款在合同终止后继续有效。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.壁画施工设计方案2.壁画施工图纸3.材料供应商资质证明4.施工人员资格证明5.工程进度报告6.工程验收报告7.发票8.损失证明材料9.商业秘密、技术秘密等敏感信息的相关资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程内容、工程面积、工程预算等进行施工，导致工程质量不符合约定标准的，属于违约行为。2.施工方未按照约定的施工期限完成工程，属于违约行为。3.委托方未按照约定的付款进度支付工程款，属于违约行为。4.双方未履行保密条款，泄露对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.壁画施工：指按照设计方案和图纸，使用指定的材料，由具有相应资质的施工人员完成的墙面装饰工程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工程质量：指工程满足法律法规、行业标准和约定要求的情况。4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题：及时停工修复，直至符合约定标准。3.工程款支付争议：查看付款进度约定，依据实际情况进行支付。4.泄露商业秘密、技术秘密：立即采取补救措施，必要时追究违约方法律责任。五、所有应用场景：1.适用于各类公共场所、建筑物内外墙面的壁画施工项目。2.适用于具有相应资质和经验的施工方进行壁