施工合同价超了立项金额

施工合同价超了立项金额甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行_____________________(项目名称)的建设，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就本项目施工及价款等事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1项目名称：_____________________1.2项目地点：_____________________1.3项目规模：_____________________1.4计划开工日期：_____________________1.5预计竣工日期：_____________________第二条合同价款与支付2.1本合同价款为人民币(大写)__________元整(__________)。2.2甲方在合同签订后__________日内，向乙方支付合同价款的______作为预付款。2.3工程进度款支付方式：按月计量支付，即每月支付已完工程量的______。2.4竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款。2.5甲方未按约定时间支付合同价款的，应按未付价款金额的每日万分之五向乙方支付违约金。第三条工程变更与签证3.1工程变更应以书面形式提出，并经甲方确认。3.2乙方应按照甲方确认的变更内容及时进行施工，并提供相应的证明材料。3.3对于因甲方原因导致的工程变更，甲方应承担由此增加的费用和工期延误。第四条分包管理4.1乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。4.2分包单位应接受乙方的统一管理，并对乙方负责。4.3分包单位应确保其分包工程的质量和安全，并承担由此产生的一切责任。第五条违约责任5.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任。5.2因一方违约导致合同无法履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。第六条不可抗力6.1因不可抗力导致合同无法履行的，受影响一方应及时通知对方，并在______天内提供相应证明。6.2不可抗力事件发生后，双方应协商解决，未能达成协议的，按本合同约定承担违约责任。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：____________日期：年月日乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：____________日期：年月日施工合同价超了立项金额（1）施工合同价超了立项金额协议书甲方：（发包方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方就（项目名称）的施工工程达成合作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，双方就工程款支付事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程质量标准：二、合同价款与支付方式2.1本合同价款为人民币（大写）元整（元）。2.2付款方式：乙方应按月提交进度报告，甲方在收到报告后按约定比例支付工程款。具体支付方式和支付比例为：a)首期款：在合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同价款的XX作为首期款；b)进度款：根据乙方每月提交的进度报告和合同约定的支付比例，甲方在收到报告后15日内支付相应款项；c)竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。三、工程变更与签证3.1工程变更：若因甲方原因或设计变更导致工程量增加或减少，双方应按照实际发生的情况调整合同价款，并签订书面的变更协议。3.2工程签证：若因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期或增加工程量，乙方应及时提出签证申请，甲方应在收到签证申请后15日内给予确认或驳回。四、违约责任4.1若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，按逾期天数的日万分之一计算。4.2若乙方未按照约定完成工程质量标准，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方承担因此造成的损失。五、争议解决5.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他条款6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：施工合同价超了立项金额（2）甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行（项目名称）的建设，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就本项目的施工及有关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1项目名称：_____________________1.2项目地点：_____________________1.3项目立项金额：_____________________1.4施工合同价：_____________________第二条工程变更2.1如工程变更导致合同价超出立项金额，双方应协商确定新的合同价，并签订书面的变更协议。2.2变更协议应明确变更的工程范围、变更后的工期、变更后的合同价等内容。第三条工程款支付3.1甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款。3.2如因乙方原因导致工程量增加或减少，甲方有权根据实际情况调整工程款支付方式。第四条违约责任4.1如甲方未能按合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期支付天数违约金（金额为每日万分之五）。4.2如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期完工天数违约金（金额为每日千分之五）。第五条争议解决5.1本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。5.2如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。6.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年__月__日施工合同价超了立项金额（3）施工合同价超了立项金额协议书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方就_____________________(项目名称)的施工签订了编号为_____________的《建设工程施工合同》，现基于实际情况，双方同意对合同造价进行调整，并签订本协议。一、合同价与立项金额的差异说明1.原《建设工程施工合同》中约定的合同价为_____________元。2.该项目的立项金额为_____________元。3.由于各种原因，实际施工成本高于立项金额，因此需要调整合同价格。二、调整后的合同价及支付方式1.调整后的合同价为_____________元。2.乙方应按照调整后的合同价进行施工，并接受甲方的监督。3.甲方应按期支付工程款，具体支付方式和时间按照《建设工程施工合同》中的相关条款执行。三、违约责任和争议解决1.如乙方未能按调整后的合同价完成施工，应承担相应的违约责任。2.如因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_____________人民法院提起诉讼。四、其他条款1.本协议与原《建设工程施工合同》具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：_____________________乙方（签字盖章）：_____________________签订日期：_____________________施工合同价超了立项金额（4）一、合同概况本项目为一项建筑工程施工合同，合同价为XXX万元。根据合同约定，施工方应按照约定的工期、质量标准完成工程施工，并交付发包方。然而在施工过程中，由于多种原因导致实际施工成本超出立项金额。二、原因分析1.市场价格上涨：近年来，建筑材料价格波动较大，特别是钢材、水泥等主要材料的价格涨幅明显，增加了施工成本。2.设计方案调整：在施工过程中，发包方可能对设计方案进行了调整，导致部分工程量增加或减少，进而影响施工成本。3.不可预见因素：在施工过程中，可能会出现一些不可预见的因素，如自然灾害、政策变化等，这些因素可能导致施工成本增加。三、问题描述由于上述原因，施工方的实际施工成本已超出立项金额。若按原合同执行，则施工方将面临较大的经济压力，可能无法按时完成工程施工，甚至可能导致合同违约。四、建议解决方案针对上述问题，建议采取以下措施：1.重新评估项目预算：在签订合同前，应对项目的各项费用进行详细评估，确保预算的准确性和合理性。同时应预留一定比例的不可预见费用，以应对可能出现的风险。2.调整合同条款：在签订合同时，应明确约定当实际施工成本超出立项金额时的处理方式。例如可以约定超出部分由发包方承担或共同承担等方式，以减轻施工方的经济压力。3.加强成本控制：施工方应加强对施工过程中的成本控制，合理安排施工计划和资源配置，尽量减少不必要的浪费和支出。4.与发包方协商解决：若实际施工成本超出立项金额较多且协商无果，施工方可以考虑与发包方进行协商解决。通过充分沟通和协商，双方可能能够找到一种更加合理的解决方案。施工合同价超了立项金额（5）一、合同概况本项目为一项建筑工程施工合同，合同价为XXX万元。根据合同约定，施工方应按照约定的工期、质量标准完成工程施工，并交付发包方。然而在施工过程中，由于各种原因导致实际施工成本超出立项金额。二、问题描述1.立项金额与合同价的差异：根据立项文件，该项目的预算金额为XXX万元，而施工合同价为XXX万元，两者之间存在较大的差异。2.成本超支的原因：在施工过程中，由于材料价格上涨、人工费用增加、设计变更等因素导致实际成本超出预期。三、应对措施1.与发包方沟通协商：在发现成本超支的情况后，施工方应立即与发包方进行沟通，说明情况并寻求解决方案。双方可以协商是否需要调整合同价格或签订补充协议。2.严格控制施工成本：施工方应加强对施工过程中的成本控制，合理规划和使用资金，避免不必要的浪费和支出。3.寻求政府支持和补贴：如果成本超支是由于政策调整或市场因素导致的，施工方可以积极向政府相关部门申请支持和补贴，以减轻自身经济负担。四、结论与建议本项目的施工合同价超出了立项金额，反映了施工过程中存在一定的成本控制问题。为了解决这一问题，建议施工方采取以下措施：1.及时与发包方沟通协商，寻求合理的解决方案；2.加强对施工过程中的成本控制，合理规划和使用资金；3.积极向政府相关部门申请支持和补贴，减轻经济负担；4.在未来的项目中，加强前期规划和预算编制工作，确保合同价与立项金额的合理性。施工合同价超了立项金额（6）施工合同价超了立项金额协议书甲方：（发包方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方就（项目名称）的施工合同（以下简称“合同”）已经达成一致，现双方就合同中工程造价超过立项金额的情况，经友好协商，达成如下协议：一、合同价款与立项金额的差异说明1.1本合同原定的