建设工程劳务分包合同示范文本

建设工程劳务分包合同示范文本GF中华人民共和国住房和城乡建设部制定中华人民共和国建设部二三年六月十八日目录第一部分合同协议书第二部分通用条款第三部分专用条款第四部分合同附件第一部分合同协议书发包人（全称）：（填写甲方全称）住所：（若为法人的）法定代表人、联系电话：承包人（全称）：（填写乙方全称）住所：（若为法人的）法定代表人、联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程质量标准：5.工程造价：二、承包范围和内容乙方的承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同总工期为_____天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同价款（人民币大写）：六、组成合同的文件1.本合同协议书2.通用条款3.专用条款4.合同附件七、本合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，在竣工并支付完合同价款后终止。八、违约责任符合下列情况之一，甲方应承担违约责任：1.未按合同约定的时间和要求提供施工场地、创造施工条件。2.未按合同约定的时间和要求交付施工图纸、提供施工技术资料、支付预付款和工程进度款。3.未按合同约定的时间验收，未按期支付工程款。4.甲方未履行其它本合同约定应承担的责任。符合下列情况之一，乙方应承担违约责任：1.未按合同约定的时间完成承包范围内各项工作。2.未达到合同约定的质量、安全、环保标准。3.承包人将工程项目转包、违法分包。4.乙方未履行其它本合同约定应承担的责任。九、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：提交仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉。十、其他约定事项十一、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：签订日期：年月日第二部分通用条款1.本合同中有关词语的含义与本合同第二部分的《合同协议书》中定义相同。2.本合同中涉及到的行业标准、规范等，按照国家统一的规范执行。3.乙方应严格遵守国家和地方有关劳动保护、安全生产等法律法规的规定，保障劳动者的合法权益。4.乙方应根据甲方的要求，编制施工组织设计、施工方案、施工进度计划等，报送甲方批准。5.乙方应按时足额支付劳务作业人员工资，不得克扣或无故拖欠。6.甲方应按照合同约定及时支付工程款，督促乙方按时足额支付劳务作业人员工资。7.本合同中甲方支付乙方的款项，应以人民币转账方式进行。8.本合同双方约定：9.本合同双方对合同内容的变更或补充，应以书面形式进行。10.本合同双方约定的其他事项。第三部分专用条款1.本合同中未注明的其他事项，均按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定执行。2.本合同双方约定：第四部分合同附件1.施工图纸2.工程报价单3.工程变更单4.其他相关文件（注：合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。）建设工程劳务分包合同示范文本（1）GF发包方（全称）：_________________________承包方（全称）：_________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程规模：_________________________1.4分包范围：_________________________1.5工期：_________________________第二条劳务分包人资格2.1分包人应具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.2分包人应具有劳务分包资质。2.3分包人应持有工商行政管理部门核发的营业执照。第三条工程质量标准3.1分包人应按照国家工程建设强制性标准、有关施工验收规范等标准规范施工，并接受发包方、监理人的质量监督。3.2分包人应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。第四条合同价款与支付4.1合同价款：人民币_________元整（_________元）。4.2支付方式：发包方应按月支付劳务分包人已完成的工作量款项。具体支付方式和支付时间按照发包方的要求执行。第五条施工材料、设备供应5.1发包方应提供必要的施工材料、设备供分包人使用。5.2分包人应妥善保管、合理使用发包方提供的施工材料、设备。第六条工程变更与工期调整6.1发包方有权对工程进行变更，分包人应按照发包方的变更指令及时施工。6.2因工程变更导致分包人增加或减少的工作量，合同价款相应调整。第七条分包安全管理7.1分包人应严格遵守国家法律法规和发包方安全管理制度，确保施工安全。7.2分包人应建立完善的安全防护措施，预防安全事故发生。第八条违约责任8.1发包方应按合同约定及时支付劳务分包人工程款，逾期支付的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。8.2分包人因自身原因导致工程质量不符合约定、工期延误等违约的，应承担违约责任。8.3发包方有权要求分包人立即整改，如分包人拒不整改的，发包方可以委托其他单位进行整改，所需费用由分包人承担。第九条争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十条其他约定事项10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式两份，发包方、分包人各执一份。10.3本合同自双方签字（盖章）之日起生效。10.4本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定，并作为本合同的组成部分。发包方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：_______年______月____日分包方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：_______年______月____日建设工程劳务分包合同示范文本（2）GF中华人民共和国住房和城乡建设部制定中华人民共和国建设部二三年六月十八日目录第一部分合同协议书第二部分合同条款1.工程概况2.工程承包范围3.工期4.质量标准5.合同价款6.进度付款和竣工付款7.保修期8.工程质量及验收9.争议解决10.其他第三部分专用合同条款1.词语定义2.可能发生的情况3.附件第四部分附录1.有关的文件2.有关的标准、规范和技术要求3.施工图纸4.工程报价单或预算书本示范文本自发布之日起施行。中华人民共和国建设部二三年六月十八日《建设工程劳务分包合同示范文本》使用说明一、适用范围本示范文本适用于房屋建筑、土木工程、线路管道、设备安装、装饰装修、市政工程等建设工程的劳务分包。二、合同类型本合同为劳务分包合同。三、适用法律本案例合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。四、合同条件1.当事人双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经过平等协商，自愿签订本合同。2.合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止。五、合同价款金额（大写）：____元六、付款方式本合同生效后，甲方按下列方式支付工程款：1.本合同签订后__日内，甲方向乙方支付预付款____元。2.工程进度款按月结算。每月底前乙方向甲方报送当月完成工程量报告，甲方应在收到报告后__日内核实并确认。确认后甲方于__日内向乙方支付当月工程进度款。工程进度款支付至合同总价款的__。3.竣工验收合格后，甲方除按合同约定支付工程款外，还应向乙方支付合同总价款的__作为质量保证金。质量保证金在缺陷责任期满后无息返还。七、履约保证金1.乙方在签订合同时向甲方交纳履约保证金____元。2.履约保证金在合同履行过程中，如乙方有违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金；如乙方完成了合同约定的全部义务并无违约行为，甲方应在合同终止后__日内退还乙方全部履约保证金。八、工程变更若发生工程变更，双方应另行签订书面的变更协议。九、违约责任本合同中关于违约责任的约定如下：1.甲方未按合同约定支付工程款的，应按未付款项的__向乙方支付违约金。2.乙方未按期完成合同约定的劳务作业，应按未完成部分的价款金额的__向甲方支付违约金。3.因一方违约导致合同无法履行的，违约方除应承担违约责任外，还应赔偿对方因此造成的损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：1.提交仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。十一、其他约定1.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_____代表人（签字）：_____日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____代表人（签字）：_____日期：____年__月__日附件一：施工图纸附件二：工程报价单或预算书建设工程劳务分包合同示范文本（3）发包方（全称）：_____________________承包方（全称）：_____________________劳务分包方（全称）：_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程质量标准：_____________________第二条劳务分包工作内容和分包范围2.1劳务分包工作内容：_____________________2.2分包范围：_____________________第三条合同工期3.1开工日期：_____________________3.2竣工日期：_____________________3.3合同工期总日历天数：__________天第四条质量标准4.1劳务分包人必须按照国家规定的质量标准、施工规范履行劳务分包合同。4.2劳务分包人应在开工前编制施工组织设计、施工方案和作业指导书，并对劳务分包工程质量进行自检、互检和交接检。第五条合同价款与支付5.1合同价款：人民币__________元。5.2支付方式：分期支付。第六条施工图纸和技术资料6.1发包方应向承包方提供施工图纸和技术资料。6.2承包方应按照施工图纸和技术资料进行施工。第七条工程变更7.1发生工程变更时，承包方应经发包方书面同意后方可施工。7.2变更导致合同价款的增减及造成承包方损失，由发包方承担。第八条保密和知识产权8.1发包方和承包方应对本合同所涉及的商业秘密和其他保密信息予以保密。8.2发包方和承包方在合同履行过程中产生的所有知识产权归发包方所有。第九条违约责任和处理9.1发包方应按合同约定及时支付劳务分包价款，否则应承担违约责任。9.2承包方因自身原因导致工程质量不符合约定时，应承担违约责任。9.3发包方和承包方在履行合同时发生争议，应首先协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他约定事项10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。10.2本合同一式四份，发包方、承包方、劳务分包方各执两份。发包方（全称）：_____________________（法定代表人或授权代表）：__________签字日期：年月日承包方（全称）：_____________________（法定代表人或授权代表）：__________签字日期：年月日劳务分包方（全称）：_____________________（法定代表人或授权代表）：__________签字日期：年月日建设工程劳务分包合同示范文本（4）GF发包方（全称）：_____________________承包方（全称）：_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4分包范围：_____________________1.5工期：_____________________第二条劳务分包人资格2.1分包人应具备相应的资质条件_____。2.2分包人应持有营业执照、资质证书等合法身份证明。第三条工程质量标准3.1分包人应按照国家规定的建设工程质量和安全标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2分包人应遵守国家法律法规，尊重和保护他人的知识产权，不得使用或传播与他人有关的知识产权。第四条合同工期4.1本合同自合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。4.2分包人应按照合同约定的工期完成施工任务，保证工程按时交付。第五条合同价款5.1合同价款为人民币_____元整（大写：_____元整）。5.2发包人应按月支付劳务分包人已完成的工作量价款，具体支付方式由双方另行约定。第六条施工材料、设备供应6.1发包人应提供必要的施工材料和设备供分包人使用。6.2分包人应妥善保管和使用发包人提供的施工材料和设备，并负责保管和维护。第七条进度报告和资料交付7.1分包人应按照合同约定向发包人提交进度报告和有关资料。7.2发包人应在收到分包人的进度报告和有关资料后及时提出意见和确认。第八条工程变更和违约责任8.1发生工程变更时，双方应协商一致并签订书面变更协议。8.2如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1本合同的履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。第十条其他约定事项10.1双方应共同遵守国家的法律、法规和规章，遵守社会公德和职业道德规范。10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式两份，发包人和分包人各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。发包人（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：_____年_____月_____日分包人（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：_____年_____月_____日建设工程劳务分包合同示范文本（5）GF中华人民共和国住房和城乡建设部制发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程质量标准：二、承包范围和内容1.承包范围：2.承包内容：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同总工期为天。在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减，本合同工期相应调整。四、质量标准工程质量标准：符合国家及行业相关建设强制性标准。五、合同价款1.合同价款（人民币大写）：2.综合单价：元平方米3.总计金额（人民币大写）：六、付款方式与时间1.甲方在收到乙方提交的合格发票后的30日内支付乙方已完成工作量的相应款项。2.工程进度款支付：每月按实际完成工作量办理结算，支付比例为完成工作量的6080。3.竣工验收合格后，支付至结算总金额的95，余款作为质保金在缺陷责任期满后无息返还。七、双方职责（一）甲方职责1.提供施工图纸、技术交底、测量控制点等技术资料，并组织设计交底和图纸会审。2.指派现场负责人，对工程进度、质量和安全进行监督和管理。3.协调解决施工现场周围地下管线、邻近建筑物和构筑物等影响施工的问题。4.负责现场文明施工、环境保护、安全生产、综合治理等工作。5.组织图纸会审、设计交底及工程竣工验收等工作。（二）乙方职责1.根据甲方提供的施工图纸、技术交底等资料，严格按照设计要求进行施工。2.按照甲方要求，按时提交合格的施工组织设计、施工方案、进度计划等文件。3.严格执行施工规范、安全操作规程，确保施工质量和安全。4.对施工现场的文明施工、环境保护负责。5.及时对已完成的工作进行自检、互检和交接检，并配合甲方进行工程验收。八、违约责任1.甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完工程款为止。2.乙方未能按照合同约定的质量、工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1.提交仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：签订日期：年月日建设工程劳务分包合同示范文本（6）GF发包方（全称）：_________________________承包方（全称）：_________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名