建设工程施工合同的签订与执行

建设工程施工合同的签订与执行合同编号：______________年____月____日地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本建设工程施工合同，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，特订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总投资：__________1.5工程主要建设内容：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后，业主支付施工方工程预付款__________元；（2）工程进度达到__________时，业主支付进度款__________元；（3）工程竣工验收合格后，业主支付尾款__________元。2.3合同价款结算方式：__________第三条工程质量3.1工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范、规程的要求，并通过有关部门的验收。3.2施工方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。3.3施工过程中，如发生设计变更，双方应协商确定变更内容和价款。第四条工程进度4.1施工方应按合同约定的工期完成工程。4.2施工方应确保工程进度符合合同约定的时间节点要求。4.3如有特殊情况导致工程延期，双方应协商确定延期时间和费用。第五条安全生产5.1施工方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规、规程和标准进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2施工方应建立健全安全生产责任制度和应急预案，加强对施工人员的安全教育和培训。5.3施工方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任和费用。第六条合同的变更、解除和终止6.1合同变更：双方同意，合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，影响工程正常进行的，双方应协商确定变更内容。（1）不可抗力因素导致工程无法继续进行；（2）一方明确表示不履行合同主要义务；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。6.3合同终止：本合同约定的工程竣工验收合格后，合同即告终止。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。7.3双方如未按约定支付合同价款，应按照逾期天数向对方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同的变更、解除和终止协议5.施工过程中的安全生产管理协议6.工程验收标准和验收报告7.工程保修书和保修条款8.双方签订的补充协议和其他相关文件二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：施工方未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.工程质量不符合标准：施工方未按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，导致工程质量不符合标准，属于违约行为。3.未按约定支付合同价款：业主未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.设计变更未协商确定：双方未就设计变更内容和价款协商确定，属于违约行为。5.未履行安全生产义务：施工方未按照国家及行业的安全生产法律法规、规程和标准进行施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：双方为完成特定工程建设，明确双方权利义务的协议。2.合同总价：双方约定的工程总造价。3.工程预付款：业主在合同签订后支付给施工方的款项。4.进度款：业主根据工程进度支付给施工方的款项。5.尾款：工程竣工验收合格后，业主支付给施工方的剩余款项。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.违约金：违约方应支付给守约方的经济赔偿。8.安全生产：在施工过程中，对人员、设备和设施的安全保护。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商确定延期时间和费用。2.工程质量问题：发现工程质量问题，应及时停工整改，并追究责任方承担修复费用。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.安全事故：发生安全事故，施工方应立即报告业主，并采取措施防止事故扩大，按相关规定承担责任。5.合同变更：如发生合同变更，双方应协商确定变更内容和价款。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的新建、扩建、改建等施工