苗圃施工合同签订判决书范本

苗圃施工合同签订判决书范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供苗圃施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1甲方应按照双方约定的施工图纸、施工方案和技术要求，完成苗圃的施工任务。1.2乙方应提供施工所需的土地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。二、工程期限2.1本工程自双方签订合同之日起至______年______月______日止。2.2甲方应按照约定的工期完成施工任务，如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方相应的违约金。三、工程质量3.1甲方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按时支付工程进度款，支付金额为已完成工程造价的______%。3.3工程验收合格后，甲方应按照约定提供质保服务，质保期限为______年。四、工程造价4.1本工程造价为人民币______元（大写：____________________________元整）。4.2甲方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工，如因甲方原因导致工程增减量，双方应按实际发生金额予以调整。五、付款方式（1）工程开工前，乙方支付甲方工程总造价的______%；（2）工程进度达到______%时，乙方支付甲方工程总造价的______%；（3）工程验收合格后，乙方支付甲方工程总造价的______%。5.2甲方开具等额的正规发票，乙方按约定时间支付相应款项。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程进度报告5.工程验收报告6.质量保修书7.付款凭证8.违约金计算公式9.法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定的工程内容和质量标准完成施工，或工程验收不合格。2.甲方未按照约定的工期完成施工任务。3.乙方未按照约定的时间支付工程进度款或工程总价款。4.乙方未提供施工所需的基础设施，或导致施工期间不畅。5.任何一方违反合同其他约定，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.苗圃施工合同：指甲方为乙方提供苗圃施工服务，双方约定的合同。2.工程内容：指双方约定的施工图纸、施工方案和技术要求。3.工程期限：指双方约定的工程完成的时间。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规及行业标准的情况。5.工程造价：指完成工程所需的总费用。6.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。7.质保服务：指甲方在质保期限内对工程提供的保修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：甲方应采取措施加快施工进度，向乙方支付违约金。2.工程质量问题：甲方应按照约定进行整改，直至符合质量要求。3.付款延误：乙方应及时支付工程进度款和工程总价款。4.施工基础设施不足：乙方应及时提供所需基础设施，保证施工顺利进行。5.法律纠纷：双方可协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为苗圃施工方，乙方为苗圃所有者。2.甲