电力施工合同价款支付协议

电力施工合同价款支付协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力工程项目业主，乙方为电力工程承包商，双方为明确电力施工合同价款支付事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同价款的支付1.甲方应按照本协议约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。2.甲方支付合同价款时，应遵守国家相关法律法规，确保支付过程的合法、合规。3.甲方支付合同价款后，乙方应按照合同约定，及时开具相应金额的正规发票。二、付款节点及比例1.工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的10%。2.工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。3.工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的50%。4.工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%。5.质保期内，如乙方按照合同约定履行义务，甲方支付剩余的10%价款。三、付款方式1.甲方支付合同价款，可采用银行转账、现金支付等方式。2.双方应在本协议签订后5个工作日内，共同到银行开设专户，专款专用。3.甲方支付价款时，应注明付款用途，确保资金安全。四、违约责任1.如甲方未按照本协议约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算标准为逾期付款金额的日利率。2.如乙方未按照合同约定履行施工义务，甲方有权扣除相应金额的合同价款，并有权解除本合同。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电力施工合同价款支付协议2.工程开工报告3.工程进度报告4.工程验收报告5.质保期内服务质量报告6.银行专户开设证明7.付款凭证8.收款凭证9.滞纳金计算证明10.法律意见书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按照本协议约定支付合同价款：认定：自应付款之日起，超过约定付款时间，即为违约。违约行为：支付滞纳金，滞纳金计算标准为逾期付款金额的日利率。2.乙方未按照合同约定履行施工义务：认定：工程进度、质量、安全等方面未达到合同约定标准，即为违约。违约行为：甲方有权扣除相应金额的合同价款，并有权解除本合同。3.双方未按照本协议约定履行其他义务：认定：包括但不限于工程资料提交、验收、质保期内服务等内容。违约行为：违约方应承担相应责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。三、法律名词及解释：1.电力施工合同价款支付协议：双方为明确电力施工合同价款支付事宜，达成的具有法律效力的文件。2.工程开工报告：乙方提交的关于工程开工的详细报告，包括工程计划、施工方案等。3.工程进度报告：乙方提交的关于工程进度、质量、安全等方面的报告。4.工程验收报告：甲方提交的关于工程验收的报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评价。5.质保期内服务质量报告：乙方提交的关于质保期内服务质量的报告。6.银行专户开设证明：银行出具的关于专户开设的证明文件。7.付款凭证：甲方支付合同价款的凭证，包括银行转账凭证、现金支付凭证等。8.收款凭证：乙方收到合同价款的凭证。9.滞纳金：因甲方逾期付款而产生的违约金。10.法律意见书：律师针对合同内容出具的法律意见书。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期付款：解决办法：提醒甲方及时付款，协商解决；如协商不成，可依据本合同约定向法院提起诉讼。2.乙方未按约履行施工义务：解决办法：暂停支付工程进度款，要求乙方整改；如整改不合格，可扣除相应金额的合同价款，甚至解除合同。3.工程进度、质量、安全等方面出现问题：解决办法：及时沟通，要求乙方整改；如整改不成，可依据本合同约定向法院提起诉讼。4.工程资料提交、验收、质保期内服务等方面出现问题：解决办法：协商解决，要求乙方承担相应责任；如协商不成，可依据本合同约定向法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于电力工程项目施工过程中，甲方与乙方就合同价款支付达成一致的情况。包括但不限于：1.工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的10%。2.工程进度达到50%时，甲方支