煤矿环保系统粉刷施工合同

煤矿环保系统粉刷施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为响应国家环保政策，提高煤矿环保水平，决定对煤矿环保系统进行粉刷施工，乙方具备相关资质和经验，愿意承担该工程施工。经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条工程内容1.1本工程为煤矿环保系统粉刷施工，包括但不局限于：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条工程价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包含：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款。2.4工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款。2.5工程验收合格且质保期结束后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。第三条工期3.1本工程计划开工日期为：__________年__________月__________日。3.2本工程计划竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第四条乙方义务（1）负责本工程的施工组织和人员管理；（2）按照合同约定，提供合格的施工材料；（3）确保施工过程中安全无事故，如有安全事故，乙方应承担相应责任；（4）负责施工过程中的环境保护，确保施工废水、废气、废渣得到妥善处理；（5）接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。4.2乙方应严格按照设计方案、施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量。4.3乙方应保证施工人员的安全教育，严格执行安全操作规程，确保施工安全。4.4乙方应做好施工现场的清洁卫生工作，确保施工环境整洁。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付工程价款，不得无故拖欠。5.2甲方应协助乙方办理相关施工手续，提供施工所需资料和场地。5.3甲方应对乙方施工过程进行监督，提出合理化建议，促进工程质量的提高。5.4甲方应确保施工过程中的安全生产，提供必要的安全防护措施。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付工程价款的__________%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。6.4双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。7.2双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.煤矿环保系统粉刷施工设计方案2.施工图纸和技术规范3.施工材料合格证明4.施工人员名单和安全教育培训记录5.施工安全防护措施方案6.环境保护措施方案7.工程质量验收标准8.工程进度计划9.付款凭证和工程进度款支付记录10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程价款，视为违约。3.乙方未按照设计方案、施工图纸和施工技术规范进行施工，视为违约。4.乙方施工过程中发生安全事故，视为违约。5.乙方未按照约定提供合格的施工材料，视为违约。6.甲方未协助乙方办理相关施工手续，视为违约。7.甲方未提供必要的安全防护措施，视为违约。三、法律名词及解释：1.环保系统粉刷施工：指对煤矿环保系统进行表面处理，以提高环保水平的施工活动。2.合同总价款：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。3.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的工程总价款的一部分。4.进度款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的工程总价款的一部分。5.尾款：指工程验收合格且质保期结束后，甲方支付给乙方的工程总价款的一部分。6.违约金：指违约方应支付给对方的一定金额作为赔偿。7.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，合理调整工期。2.材料质量问题：如发现乙方提供的施工材料不合格，甲方有权要求乙方更换合格材料，并承担相应费用。3.安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定采取措施，确保施工安全。4.付款纠纷：如甲方未按约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。5.工程质量争议：如甲方对工程质量有异议，双方应共