建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)

建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)合同编号：______________年____月____日甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、担保方式1.1乙方同意为甲方履行《主合同》项下的付款义务提供连带责任担保。1.2担保范围包括但不限于甲方向乙方支付的工程款、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而产生的费用等。二、担保金额2.1乙方担保的最高金额为人民币____元整（大写：_______________________元整）。2.2甲方支付给乙方的工程款、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而产生的费用等，均从乙方担保金额中优先扣除。三、担保期限3.1乙方提供的付款担保期限自《主合同》约定的工程竣工之日起计算，至工程款全部支付完毕之日止。3.2如《主合同》约定的工程竣工日期延长，乙方同意担保期限相应延长。四、担保责任4.1乙方承诺在甲方未按《主合同》约定支付工程款的情况下，按照本担保书约定的方式承担付款责任。4.2乙方同意甲方为实现债权而采取的一切合法手段，包括但不限于诉讼、仲裁等方式。4.3乙方在甲方支付工程款期限届满后未支付的情况下，应按照同期银行贷款利率支付甲方逾期付款的利息。五、违约责任5.1乙方未按照本担保书约定的方式承担付款责任的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未支付工程款总额的____%。5.2甲方未按《主合同》约定支付工程款，给乙方造成损失的，甲方应承担损害赔偿责任。六、争议解决6.1双方因本担保书产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方同意接受____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定7.1本担保书自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本担保书未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本担保书具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.《建设工程施工合同》

2.付款担保书

3.工程竣工证明

4.银行贷款利率证明

5.仲裁协议

6.补充协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按《主合同》约定支付工程款，认定违约。

2.乙方未按照担保书约定的方式承担付款责任，认定违约。

3.甲方未按《主合同》约定支付工程款，给乙方造成损失，认定违约。

4.双方未按照补充协议约定履行义务，认定违约。三、法律名词及解释：

1.连带责任担保：担保人对债务人的债务承担同等责任，债务人无法履行债务时，担保人需承担偿还责任。

2.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方一定金额的违约金。

3.损害赔偿金：因一方违约造成对方损失，违约方应支付的赔偿金。

4.仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定支付工程款：乙方可以依据担保书要求乙方承担付款责任，同时要求甲方支付逾期付款的利息。

2.乙方未按约定承担付款责任：甲方可以依据担保书要求乙方支付违约金，并有权采取合法手段实现债权。

3.工程竣工日期延长：双方可签订补充协议，相应延长担保期限。

4.争议产生：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉或提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：

1.甲方为建设工程项目的发包方，乙方为承包方。

2.甲方与乙方签订《建设工程施工合同》，乙方提供付款担保。

3.甲方未按约定支付工程款，乙方依据担保书要求乙方承担付款责任。

4.乙方未按约定承担付款责任，