搅拌站施工争议解决协议

搅拌站施工争议解决协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为搅拌站施工项目业主，乙方为搅拌站施工项目施工方，双方为解决施工过程中可能发生的争议，经友好协商，达成如下协议：一、争议解决方式1.本协议项下的争议，应通过双方友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.双方同意，诉讼是解决争议的最终方式，除非双方另行达成书面协议，任何一方均不得单方面改变争议解决方式。二、争议范围1.本协议项下的争议包括但不限于施工质量、施工进度、工程款支付、安全事故、知识产权等方面发生的争议。2.双方在履行本协议过程中发生的其他争议，也应纳入本争议解决协议的适用范围。三、争议解决程序1.一旦发生争议，双方应立即停止争议事项的实施，避免损失的扩大。2.双方应在争议发生后的十日内，协商确定一名共同认可的争议解决调解员，进行调解。如果双方在十日内未能达成一致，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。3.调解不成功的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。四、保密条款1.双方在争议解决过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以严格保密。2.保密期限自本协议签订之日起算，至争议解决完毕之日止。五、法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.搅拌站施工项目合同2.施工图纸和技术规格说明书3.工程量清单4.付款凭证和发票5.施工进度计划表6.安全事故报告和调查报告7.知识产权相关文件8.调解协议书或者法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按照合同约定支付工程款未按照合同约定提供施工条件未按照合同约定履行配合义务单方面变更合同内容2.乙方违约：未按照合同约定完成施工任务施工质量不符合技术规格要求未按照合同约定支付材料款和人工费未按照合同约定履行安全防护义务三、法律名词及解释：1.搅拌站施工项目：指在甲方指定的地点，按照约定的施工图纸和技术规格要求，由乙方进行的混凝土搅拌、运输、浇筑等施工活动。2.施工质量：指施工过程中所涉及的工程实体和工程实体的使用功能是否符合技术规格要求。3.工程款：指甲方按照合同约定应支付给乙方的施工报酬。4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或者履行义务不符合约定的行为。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：乙方施工管理不善、甲方提供施工条件不足等解决办法：双方协商调整施工计划，顺延工期；根据实际情况追究违约责任。2.工程质量问题：原因：乙方施工技术不符合要求、材料不合格等解决办法：乙方及时整改，达到技术规格要求；甲方有权要求乙方承担返工、维修等费用。3.工程款支付纠纷：原因：甲方资金紧张、乙方未按约定提供工程进度报告等解决办法：双方根据合同约定和实际完成工程量进行结算；通过调解或诉讼解决支付纠纷。4.安全事故处理：原因：乙方安全管理不到位、甲方提供不安全施工条件等解决办法：立即启动安全事故应急预案，报告相关部门，进行事故调查和处理；根据调查结果追究责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为搅拌站施工项目业主，乙方为搅拌站施工项目施工方的情况。2.适用于搅拌站施工过程中，双方对施工质量、进度、工程款支付等方面发生争议的情况