室外附属工程施工合同模板

室外附属工程施工合同模板附属工程是从属于主要工程的小工程，也就是附带或附加的工程项目。对于室外附属工程施工合同你了解多少呢?以下是在店铺为大家整理的室外附属工程施工合同范文，感谢您的欣赏。室外附属工程施工合同范文一甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：星河城小区一期工程2、工程地点：滁州市来安县3、工程内容：1)检查井施工，浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求，)2)管道井预埋施工，管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂3)雨水排水路边水口，包括铺设过水横管注：如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。二、合同价款及支付方法1、工程计量单价：1)检查井砌筑150元/个2)管道井预埋12元/米3)雨水排水路边水口60元/个2、工程款支付：本工程不付预付款，年底付工程量的40%，工程竣工验收合格后，甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。三、承包方式乙方采取半包方式承包，负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。四、工程质量乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作，服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。五、双方责任和义务1、甲方负责与其他各施工方协调工作。2、负责及时组织对以上工程的验收工作。3、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。4、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。5、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。六、其它1、本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。甲方：乙方：年月日年月日室外附属工程施工合同范文二建设单位：以下简称甲方承建单位：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：室外主排水、道路及花园广场、部分水系施工二、承包方式除道路面包砖、草坪砖、路牙由甲方提供外，乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全三、合同价款及计价方式1、合同总价款(暂定总价)：大写：元整(小写：元)。其中一期暂定(元),二期暂定(元)。2、具体分项工程量见附件(**小区室外附属工程及水系工程量清单)3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。4、本合同室外主排水、道路套用定额为：按《江苏省安装工程计价表》2004版，同时参考《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》2007版。如定额缺项，本合同又未约定，按市场价双方协调确定。5、本合同中央花园广场、水系施工套用定额为：按《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004土建定额，定额缺项部分可参照《江苏省园林工程计价表》。6、本合同所有工程量土建三类工程取费。四、合同工期1、开工日期：本工程工期以甲方书面确认的日期为准。2、竣工日期：2012年11月20日3、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，报建设单位批准后，工期相应顺延。(1)重大设计变更;(2)非乙方原因停水、停电造成连续停工超过8小时;(3)不可抗力及特殊风险;4、发生上述情况，乙方应在三天内就延误的情况、内容，书面形式向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后二天内报建设单位，并按工程合同条款的规定督促建设单位在收到报告后五天内予以确认。5、本合同签定后，乙方进场施工的时间以甲方书面通知为准，乙方在收到甲方书面通知后必须在三天内进场施工。五、工程质量乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。六、工程款支付方式该期工程完成经甲方验收合格后付合同总价的50%，2012年年底付至合同总价的70%，结算审核结束六个月内付至结算价的90%，其余结算价的10%为质保金，质保期满一年后七日内无息付给对方。每次付工程款时，乙方需开具符合国家税务部门规定的正规有效的等额发票。七、工程保修1.承包工程保修期按照国家保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。2.保修期内因材料、设备质量、工程质量造成的工程的任何部位出现质量问题，均属乙方的保修范围(甲供材料、设备的除外)。凡因甲方不合理使用造成的质量缺陷不属于保修范围内。3.保修期内发生保修事项，乙方应在接到甲方通知后48小时内派人赶赴现场进行处理，否则，甲方有权雇用第三方处理，由此发生的一切费用由乙方承担，如保修金不足以补偿所发生的费用，甲方有权向乙方追偿。如确属质量问题应在《工程质量缺陷责任书》上记录。八、甲方责任1、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。2、向乙方提供现场临时用水用电。3、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。九、乙方职责1、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工程的质量、工期、文明施工、安全生产等达到相关规定要求。2、加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工人员严格按国家、地方的有关规定办理好符合要求的各项手续.3、贯彻“谁施工，谁负责”安全生产的原则。施工期间全面负责施工区域内的安全、卫生、防火、防盗等工作。服从甲方对整过工地安全生产、治安保卫、文明施工等的监督，并采取切实可行的组织措施，制定严密的管理制度。4、组织强有力的管理班子，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人员及机械设备，周转设备材料进场，满足工程施工要求。指定专人负责现场的生产管理和协调生产工作，参与有关的会议，按照确定的工期合理安排生产，严格控制进度，确保完成施工任务。5、竣工工程交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保期间发生的损坏，乙方自费予以修复，并承担所需费用。6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。十、争议甲乙双方如在合同履行中发生争议，应本着友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、相关事宜及附言1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。2、本合同甲、乙双方签章后生效。3、附言：(1)本工程包工包料的所有材料必须是国标产品(2)工程量按实计算，审计为准。十二、本合同签订地点：甲方：乙方：法人定代表人：法人定代表人：委托人：委托人：年月日年月日室外附属工程施工合同范文三甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：4、承包范围：二、承包方式及工作量1、承包方式：2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。三、工程款结算与支付(一)、结算方法1、工程预算编制依据：同总合同条款。2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。(二)、付款方式及形式1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年;在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。四、工期本工程施工工期要求为：工程年月底竣工(具体满足业主要求)，工期延误按元/天处罚。五、安全文明施工要求1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。六、双方职责(一)、甲方职责1、参与质量、进度等管理监督工作;2、参与资料整理验收、盖章工作;3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;(二)、乙方职责1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏