一级造价工程师《造价管理》2024年浙江省杭州市下城区考前冲刺试题含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年浙江省杭州市下城区考前冲刺试题第1题：单选题(本题1分)建筑意外伤害保险期限应（）。A.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止B.从施工工程项目首层施工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止C.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定起保日）12时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止D.从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24小时止第2题：单选题(本题1分)工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质第3题：单选题(本题1分)下列选项中，应用范围广泛，建设单位对造价的控制较易，施工承包单位承担风险小的合同计价方式是（）。A.总价合同B.单价合同C.固定酬金合同D.百分比酬金合同第4题：单选题(本题1分)下列不能体现工程寿命周期成本分析法的局限性的是（）。A.假定项目方案有确定的寿命周期B.在项目早期进行评价的准确性难以保证C.工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目D.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素第5题：单选题(本题1分)某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元费用偏差=已完工程计划费用-已完工程实际费用已完工程计划费用=120×7500已完工程实际费用=120×8000第6题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在（）前应当保密。A.开标B.合同签订C.中标候选人公示D.中标结果确定第7题：单选题(本题1分)流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定第8题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月第9题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）。A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告第10题：单选题(本题1分)下列融资成本中，属于资金使用成本的是（）。A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债券利息第11题：单选题(本题1分)下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。A.具有垄断特征的项目B.资源开发项目C.受行政干预的项目D.涉及国家经济安全的项目第12题：单选题(本题1分)工程施工过程中，对于施工承包单位要求的工程变更，施工承包单位提出的程序是（）。A.向建设单位提出书面变更请求，阐明变更理由B.向设计单位提出书面变更建议，并附变更图纸C.向监理人提出书面变更通知，并附变更详情D.向监理人提出书面变更建议，阐明变更依据第13题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指（）。A.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案B.施工组织总设计，单项工程施工组织设计和施工进度计划C.施工组织设计，施工进度计划和施工方案D.指导性施工组织设计，实施性施工组织设计和施工方案第14题：单选题(本题1分)某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是（）。A.工作E是非关键工作B.工作B的自由时差为0C.工作D的总时差为2天D.工作F的最迟开始时间为21天第15题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加浮动酬金合同C.单价合同D.总价合同第16题：单选题(本题1分)根据《价格法》，地方定价商品目录应经（）审定后公布。A.地方人民政府价格主管部门B.地方人民政府C.国务院价格主管部门D.国务院第17题：单选题(本题1分)在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中由关键工作组成C.双代号网络计划中由关键节点组成D.双代号网络计划中无虚箭线第18题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第19题：单选题(本题1分)在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.净年值法B,年折算费用法C.增量投资回收期法D.增量投资收益率法第20题：单选题(本题1分)某公司从银行借款1000万元，年利息80万元，筹资费费率为30％，企业所得税率25％，该项借款的资金成本率为（）。A.8.00％B.8.57％C.11.42％D.12.00％第21题：单选题(本题1分)下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是（）。A.时标网络图和曲线法B.曲线法和控制图法C.排列图法和时标网络图法D.控制图法和表格法第22题：单选题(本题1分)在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应通知对方第23题：单选题(本题1分)在计算偿债备付率时，各年可用于还本付息的资金是（）。A.息税前利润+折旧+摊销B.息税前利润+折旧+摊销+所得税C.息税前利润+折旧+摊销-所得税D.息税前利润-所得税第24题：单选题(本题1分)限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（）。A.投资方案全寿命期费用B.建设周期对投资效益的影响C.投资方案投产后的使用费D.资金的时间价值第25题：单选题(本题1分)下列关于建筑职工意外伤害保险的表述正确的是（）。A.建筑意外伤害保险以企业为单位进行投保B.建筑意外伤害保险投保应实行不记名方式C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时不可以参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险费率实行定额费率第26题：单选题(本题1分)限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和设计方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化第27题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。A.7B.10C.15D.30第28题：单选题(本题1分)某建筑装饰工程公司取得施工许可证后，建设单位资金不到位，准备延期8个月开工。关于该施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.在发证机关收回前一直有效B.由建设单位报发证机关核验1次，即可连续有效C.在取得后第3个月申请延期3个月，在第6个月再申请延期3个月，才能有效D.无论如何，到3个月自行作废第29题：单选题(本题1分)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间第30题：单选题(本题1分)施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除（）后的余额。A.预期利润、税金B.税金、应上缴的管理费C.预期利润、税金、全部管理费D.预期利润、税金、应上缴的管理费第31题：单选题(本题1分)下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。A.施工进度计划B.施工方法C.施工现场平面布置D.施工部署第32题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（）。A.正常生产年份的选择比较困难B.计算期的确定比较困难C.未考虑投资回收后的经济效果D.需要事先确定基准收益率第33题：单选题(本题1分)工程发承包阶段进行招标策划，编制和审核工程量清单、（）或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。A.结清单B.最高投标限价C.竣工决算D.工程结算第34题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出的比例应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第35题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本提高C.负债融资难度降低D.市场风险承受力增强第36题：单选题(本题1分)缔约过失责任是指（）。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任第37题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是（）万元。A.-100B.-200C.-300D.-400第38题：单选题(本题1分)根据《民法典》的相关规定，债务转让合同应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同第39题：单选题(本题1分)为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算财务体系。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程第40题：单选题(本题1分)（）是指方案之间不完全互斥，也不完全相互依存，但任一方案的取舍会导致其他方案现金流量的变化。A.现金流量相关型方案B.混合-互斥型方法C.互补型方案D.独立型方案第41题：单选题(本题1分)某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是（）。A.编制项目投资可行性研究报告B.设计人员创作出初步设计方案C.设计单位绘制设计图D.编制项目施工组织方案第42题：单选题(本题1分)在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。A.分别为4和0B.均为3C.分别为3和2D.均为2第43题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（）。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第44题：单选题(本题1分)建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，所得税为25%，则该投资项目（）。A.不可行B.可行C.无法确定D.以上答案都对第45题：单选题(本题1分)计算项目资产负债率时，“负债”的范围应当（）。A.只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力B.只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产C.包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为长期性资本来源的一部分D.包括长期负债和偿还期超过1年的短期负债，因为这两部分形成企业资本第46题：单选题(本题1分)下列造价管理做法中，体现全寿命期造价管理思想的是（）。A.将建造成本、工期成本、质量成本纳入造价管理B.建设单位、施工单位及有关咨询机构协同进行造价管理C.将工程项目建成后的日常使用及拆除成本纳入造价管理D.将工程项目从开工到竣工验收各阶段内均作为造价管理重点第47题：单选题(本题1分)利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息B.税后利润与上期应还本付息金额C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额第48题：单选题(本题1分)工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工第49题：单选题(本题1分)下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制措施的是（）。A.识别风险，揭示目标实现和计划实施的影响因素B.制订必要的备用方案，为应急措施作保障C.沟通信息流通渠道，加强信息收集、整理和研究工作D.明确过程控制人员职责，发现情况及时采取措施第50题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第51题：单选题(本题1分)进行工程财务分析时，营业收入应包括（）。A.提供服务获得的收入B.与收益相关的政府补贴C.与资产相关的政府补贴D.可得到的增值税返还第52题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，采用电子合同货物采用物流邮寄，完成交付的时间是（）。A.货物抵达收货人的时间B.发货人签收快递的时间C.货物开箱验收的时间D.收货人确认收货的时间第53题：单选题(本题1分)采用0～4评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，部件A的功能重要性系数是（）。A.0.100B.0.150C.0.225D.0.250第54题：单选题(本题1分)工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间第55题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限是（）年。A.2B.3C.4D.5第56题：单选题(本题1分)某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，供应商延迟35天交货，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《材料采购招标合同》通用条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（）万元。A.25.20B.35.00C.42.00D.51.80第57题：单选题(本题1分)根据《民法典（合同编）》，债权人行使撤销权的时间期限为（）。A.撤销事由发生后1年内B.撤销事由发生后5年内C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起5年内行使。第58题：单选题(本题1分)某工程项目由A.B.C.D.E.F.G组成，工作持续时间及逻辑关系如下，当使用单代号网络图表达该项目的监督计划，所有相邻工作之间的时间间隔的最大值（）天。A.1B.2C.3D.4第59题：单选题(本题1分)根据我国《民法典》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（）。A.留置B.保全C.质押D.提存第60题：单选题(本题1分)对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，宜采用（）计提折旧。A.工作量法B.平均年限法C.年数总和法D.双倍余额递减法第61题：多选题(本题2分)下列选项中，施工组织设计的编制依据为（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D.工程施工合同文件E.工程设计文件第62题：多选题(本题2分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应加盖有（）的执业印章。A.企业名称B.资质等级C.资质证书编号D.营业执照编号E.备案编号第63题：多选题(本题2分)不利的物质条件通常是指（）。A.非自然的物质障碍和污染物B.国家政策、法律、法令的变更C.水灾D.海啸E.不可预见的自然物质条件第64题：多选题(本题2分)根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构对施工图设计文件审查的内容有（）。A.是否按限额设计标准进行施工图设计B.是否符合工程建设强制性标准C.施工图预算是否超过批准的工程概算D.地基基础和主体结构的安全性E.危险性较大的工程是否有专项施工方案第65题：多选题(本题2分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，对于经协商或调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有（）。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付第66题：多选题(本题2分)根据《民法典合同法》，关于要约与承诺，下列说法正确的有（）。A.要约通知发出时即表明要约生效B.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C.要约一旦发出不可撤销D.承诺到达要约人时生效E.承诺的内容应与要约内容一致第67题：多选题(本题2分)属于美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数的有（）。A.机械工人B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.构件钢材第68题：多选题(本题2分)建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等D.各施工段上的流水节拍相等E.各专业工作队能够在各施工段上连续作业第69题：多选题(本题2分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业的资质标准有（）。A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上B.注册造价工程师不少于10人C.企业注册资本不少于200万元D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%第70题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工机械设施安装单位的安全责任的说法正确的是（）。A.在施工现场安装施工起重机械应当编制拆装方案B.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明C.施工起重机械的使用达到国家规定的检验检测期限，应当自行检测，办理验收手续D.在施工现场安装施工起重机械，应当有专业技术人员现场监督E.在施工现场安装施工起重机械，应当有建设单位代表现场监督第71题：多选题(本题2分)造价工程师的职责关系到国家和社会公众利益，对其素质要求有（）。A.造价工程师应具备业务技术能力B.造价工程师应具备沟通协调能力C.造价工程师应具备组织管理能力D.造价工程师是复合型专业管理人才E.造价工程师应具备职业操守第72题：多选题(本题2分)关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（）。A.横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期B.横轴的起点表示时间序列第一期期末C.横轴上每一间隔代表一个计算周期D.与横轴相连的垂直箭线代表现金流量E.垂直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小第73题：多选题(本题2分)现金流量图的要素有（）。A.大小B.方向C.来源D.作用点E.时间价值第74题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.施工安全防护设施的采购B.施工机械设备的更新C.施工机具安全性能的检测D.安全施工措施的落实E.安全生产条件的改善第75题：多选题(本题2分)应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第76题：多选题(本题2分)下列影响因素中，属于确定基准收益率因素的有（）。A.资金成本B.投资风险C.周转速度D.机会成本E.通货膨胀第77题：多选题(本题2分)采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有（）。A.最大公约数法B.平均寿命期法C.最小公倍数法D.研究期法E.无限计算期法第78题：多选题(本题2分)既有法人项目资本金筹措其内部资金来源主要包括（）。A.企业的现金B.未来生产经营中获得的可用于项目的资金C.企业增资扩股D.企业资产变现E.国家预算内投资第79题：多选题(本题2分)根据我国《价格法》，下列说法错误的是（）。A.在制定关系群众利益的公用事业价格时，应当建立人民代表评议制度B.政府可依据有关商品的社会平均成本和市场供求状况等，实行合理的购销差价C.政府可依据有关商品的社会平均成本和市场供求状况等，实行合理的批零差价D.经营者有权制定属于政府定价产品范围内的新产品试销价格，特定产品除外E.政府可依据有关商品的社会平均成本和市场供求状况等，实行合理的浮动差价第80题：多选题(本题2分)下列关于流水施工的特点描述正确的有（）。A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.使用过程中的维修费用增加

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P283建筑意外伤害保险期限应从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已缴付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日24时止。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。3、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同计价方式。单价合同应用广泛，建设单位对造价的控制较易，施工承包单位承担风险小。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P225～226知识点：工程寿命周期成本分析方法。工程寿命周期成本分析法的局限性：（1）假定项目方案有确定的寿命周期；（2）在项目早期进行评价的准确性难以保证；（3）工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目。5、【正确答案】：A【试题解析】：费用偏差=已完工程计划费用-已完工程实际费用=120×7500-120×8000=-60000（元），费用超支6万元。6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P34本题考查的是招标投标法。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。7、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是流水施工参数。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P21本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。9、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。10、【正确答案】：D【试题解析】：资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。资金使用成本一般与所筹集的资金多少以及使用时间的长短有关，具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。11、【正确答案】：C【试题解析】：下列类型项目应进行经济费用效益分析：(1)具有垄断特征的项目；(2)产出具有公共产品特征的项目；(3)外部效果显著的项目；(4)资源开发项目；(5)涉及国家经济安全的项目；(6)受过度行政干预的项目。12、【正确答案】：D【试题解析】：施工承包单位要求的变更。施工承包单位收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高工程质量标准、增加工作内容、改变工程的位置或尺寸等，可向监理人提出书面变更建议。，变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。13、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P88本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。14、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P129~P130知识点：单代号网络计划时间参数的计算方法。经计算可知关键线路为A→C→G→H；工作F的最迟开始时间为22天；工作D的总时差为2天；工作B的自由时差为0；工作E为非关键工作。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P315～316知识点：施工招标策划。施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、单价方式和成本加酬金方式。在总价方式中，建设单位造价控制比较容易，但施工承包单位要承担的风险会很大。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P57本题考查的是价格法。政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的定价目录为依据。中央定价目录由国务院价格主管部门制定、修订，报国务院批准后公布。地方定价目录由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门按照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定，经本级人民政府审核同意，报国务院价格主管部门审定后公布。17、【正确答案】：A【试题解析】：时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，也就是在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。18、【正确答案】：D【试题解析】：教材认为：“技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。19、【正确答案】：A【试题解析】：互斥型投资方案经济效果动态评价方法有净现值法、增量内部收益率法、净年值法。见教材第二章第二节P64。【考核要点】互斥型投资方案动态评价方法。20、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。由公式K=D／P(1-)=80×(1-25％)／1000(1-30％)=8.57％。21、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P358常用偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。2.时标网络图法应用时标网络图法进行费用偏差分析，是根据时标网络图得到每一时间段拟完工程计划费用，然后根据实际工作完成情况测得已完工程实际费用，并通过分析时标网络图中的实际进度前锋线，得出每一时间段已完工程计划费用，这样，即可分析费用偏差和进度偏差。4.曲线法曲线法是用费用累计曲线cs曲线）来分析费用偏差和进度偏差的一种方法。22、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P53有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P176-185偿债备付率（DSCR）是指投资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金（息税前利润加折旧和摊销-企业所得税）与当期应还本付息金额（PD）的比值。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P309知识点：设计方案评价与优化。综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283知识点：工伤保险和意外伤害保险。选项A建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位；选项C只要形成劳动关系的职工，就享有工伤保险待遇的权利；已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时仍可参加建筑意外伤害保险；选项D施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306本题考查的是限额设计。限额设计中，工程使用功能不能减少，技术标准不能降低，工程规模也不能削减。因此，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。27、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。28、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P21本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。29、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程施工合同管理。开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P343本题考查的是施工成本管理。目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。31、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P92本题考查的是工程项目施工组织设计。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P178知识点：经济效果评价的内容及指标体系。正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。，因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P6工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、最高投标限价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。34、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是ppp项目。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。35、【正确答案】：B【试题解析】：关于A，项目资本金比例越高，贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。关于B，如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。关于CD，如果项目资本金所占比重过小，债务资本比例过大，则负债融资难度增加,市场风险承受力降低36、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同订立。缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。37、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P357本题考查的是工程费用的动态监控。进度偏差=已完工程计划费用-拟完工程计划费用=1800-1900=-100万元。38、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：合同变更和转让。应当经债权人同意，债务人才能将合同的义务全部或者部分转移给第三人。39、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P344本题考查的是施工成本管理方法。施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。40、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P187知识点：评价方案的类型。现金流量相关型方案是指方案之间不完全互斥，也不完全相互依存，但任一方案的取舍会导致其他方案现金流量的变化。41、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306知识点：限额设计。限额设计是指按照批准的可行性研究报告中的投资限额进行初步设计、按照批准的初步设计概算进行施工图设计、按照施工图预算造价编制施工图设计中各个专业设计文件的过程。42、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算方法。总时差为：18-15=3；自由时差：min{24-7-15；26-7-15}=2。43、【正确答案】：B【试题解析】：抗风险能力分析。分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P239知识点：资金成本的计算。资金成本是评价投资项目是否可行的一个重要尺度。只有当预期投资收益率大于等于资金成本时，投资项目才是可行的。优先股的资金成本为：Kp=i/（1－f）=8%/（1－4%）=8.3%＜10%，因此项目可行。45、【正确答案】：C【试题解析】：资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比，即负债总额与资产总额的比例关系。负债总额不仅包括长期负债，还包括短期负债。这是因为，短期负债作为一个整体，企业总是长期占有，可以视为长期性资本来源的一部分。46、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179知识点：经济效果评价的内容及指标体系。利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润与当期应付利息的比值。利息备付率从付息资金来源的充裕性角度反映投资方案偿付债务利息的保障程度。48、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。49、【正确答案】：D【试题解析】：被动控制措施主要有:（１）应用现代科学管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常采取纠偏措施；（２）明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施；（３）建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，及时采取措施。50、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P260本题考查的是项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。51、【正确答案】：A【试题解析】：营业收入是指销售产品或者提供服务所获得的收入，是现金流量表中现金流入的主体，也是利润表的主要科目。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P48本题考查的是合同效力。通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。53、【正确答案】：D【试题解析】：先利用对角线规则将表中相应的数据填上。=4+2+3+1=10，用0-4法打分，五个零部件，不修正的情况下，总得分应该是40分，因此，零部件Ⅳ的功能重要性系数=10/40=0.25。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是网络计划的优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。55、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查工程质量保修制度。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。56、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P150本题考查的是工程项目合同管理。迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数=350×0.08%×35=9.8（万元）＜350×10%；迟延付款违约金=迟延付款金额×0.08%×迟延付款天数=350×0.08%×185=51.8（万元）＞350×10%，取35建设单位实际支付供应商35-9.8=25.2（万元）。57、【正确答案】：C【试题解析】：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。58、【正确答案】：D【试题解析】：教材P122-131G工作的最早开始时间20-D工作的最早完成时间16=459、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P54提存是指由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的制度。60、【正确答案】：A【试题解析】：工作量法是指按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法，是由平均年限法派生出来的一种方法。适用于各种时期使用程度不同的专业机械、设备。61、【正确答案】：ACDE【试题解析】：施工组织设计的编制依据：工程建设有关法律法规及政策；工程建设标准和技术经济指标、工程设计文件、工程施工合同文件、工程现场条件、工程地质与水文地质、气象等条件；与工程有关的资源供应条件；施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。62、【正确答案】：ABC【试题解析】：工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章。63、【正确答案】：AE【试题解析】：2021教材P354不可抗力或不利的物质条件。不可抗力又可以分为自然事件和社会事件。自然事件主要是工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸、瘟疫、水灾等；社会事件则包括国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等。不利的物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。64、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P63知识点：工程建设程序。施工图审查机构对施工图审查的内容包括：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性；（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。65、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P319本题考查的是施工合同示范文本。经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。66、【正确答案】：BDE【试题解析】：本题考查要约与承诺的生效、联系。要约到达受要约人时生效，故A错误。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。故C错误。67、【正确答案】：BCDE【试题解析】：在美国，建筑造价指数一般由一些咨询机构和新闻媒介来编制，在多种造价信息来源中，ENR（EngineeringNewsRecord）造价指标是比较重要的一种。编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格，确定工程造价。它是一个加权总指数，由构件钢