2024版房屋加建二层建设工程施工合同

2024版房屋加建二层建设工程施工合同合同编号：__________合同双方：全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于乙方具备相关资质，具备完成本工程的施工能力；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就工程的加建二层建设事宜达成如下协议：一、工程内容1.1本工程的内容为在甲方位于________________的房屋上加建二层，包括但不限于土建、装修、水电安装等全部施工内容。1.2乙方应按照本合同约定的标准和质量要求完成工程的施工。二、工程质量2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，保证工程的质量和安全。2.2乙方应使用符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备。2.3工程完成后，乙方应承担工程的保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限按照相关法律法规的规定执行。三、工程进度3.1乙方应按照本合同约定的施工期限完成工程的施工。3.2乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度报告。四、工程造价4.1本工程的造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，包括施工费、材料费、人工费、管理费、税费等全部费用。4.2乙方向甲方提交工程造价明细表，甲方对工程造价明细表予以确认。五、支付方式5.1甲方按照乙方提交的工程进度报告，按照约定的比例支付工程进度款。5.2工程完成后，甲方支付剩余的工程款。六、合同的解除和终止6.1在本合同履行过程中，如甲方违约，乙方有权解除本合同。6.2在本合同履行过程中，如发生不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商解除或终止本合同。七、争议解决7.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日起终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.房屋加建二层设计图纸2.工程造价明细表3.施工进度报告4.施工方案和安全施工措施5.建筑材料、建筑构配件和设备的技术参数和合格证明6.乙方的相关资质证书和人员名单7.工程保修书二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付工程进度款，视为违约。2.甲方未按照约定提供施工场地和施工条件，视为违约。3.乙方未按照约定时间和质量要求完成工程，视为违约。4.乙方使用不符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备，视为违约。5.双方未按照约定解决争议，一方有权向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有房屋所有权并计划进行加建二层建设的当事人。2.乙方：指具备相关资质并承担加建二层建设施工的当事人。3.工程：指甲方位于特定地址的房屋加建二层的建设项目。4.施工期限：指乙方完成工程约定的时间期限。5.工程质量：指工程符合国家和行业标准、规范和规定的程度。6.保修责任：指乙方对工程在保修期限内出现的质量问题承担修复或赔偿的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整施工计划，必要时乙方应支付逾期违约金。2.遇到设计变更：双方协商确定变更内容，并相应调整工程造价和施工期限。3.遇到不可抗力因素：双方协商确定是否解除或终止合同，并协商解决争议。4.遇到工程质量问题：乙方负责修复或赔偿，并向甲方支付违约金。5.遇到支付纠纷：双方协商解决，必要时可提交仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.适用于甲方拥有位于特定地址的房屋，并计划进行加建二层建设。2.适用于乙方具备相关资质，并愿意承担加建二层建设的施工任务