建设工程设计施工总承包合同(2024版)

建设工程设计施工总承包合同(2024版)合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方具备相应的设计和施工资质，愿意承担该项目的工程设计施工总承包工作；3.双方同意按照公平、公正、诚实信用的原则，签订本合同并共同履行；双方经协商一致，就建设工程设计施工总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等。二、合同价格2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计和施工任务。合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____天内向甲方提交工程预算，经甲方审核批准后，双方按预算执行。2.3乙方应保证工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用和赔偿责任。三、合同的履行3.1乙方应按照甲方的要求，提交工程设计方案，经甲方批准后，乙方按照设计方案进行施工。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方相应的违约金。3.3乙方应按照甲方的要求，保证工程的安全、环保、节能等指标符合相关法律法规和标准要求。四、合同的变更和解除4.1双方同意，合同签订后，如因特殊情况需要变更或解除合同，应协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。4.2合同变更或解除后，乙方应按照变更协议或解除协议的约定，承担相应的责任。五、合同的争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计方案

2.工程预算

3.工程图纸

4.相关法律法规和标准要求

5.工程验收报告

6.变更协议或解除协议二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程。

2.工程质量问题：乙方未按照甲方的要求保证工程质量。

3.设计方案变更：乙方未按照甲方的要求提交工程设计方案。

4.安全、环保、节能指标不符合要求：乙方未按照甲方的要求保证工程的安全、环保、节能等指标符合相关法律法规和标准要求。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权。

2.乙方：指具备相应的设计和施工资质，愿意承担该项目的工程设计施工总承包工作的单位。

3.工程设计方案：指乙方根据甲方的要求提交的工程设计文件。

4.工期延误：指乙方未按照合同约定的工期完成工程。

5.工程质量问题：指乙方未按照甲方的要求保证工程质量。

6.违约金：指乙方因违约行为需支付给甲方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：

解决办法：双方协商确定合理的延期时间，乙方按约定支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方负责修复质量问题，并承担修复费用；如情节严重，甲方有权解除合同。

3.设计方案变更：

解决办法：双方协商一致后，签订书面变更协议，乙方按变更协议执行。

4.安全、环保、节能指标不符合要求：

解决办法：乙方立即整改，确保工程符合相关法律法规和标准要求；如情节严重，甲方有权解除合同。五、所有应用场景：1.建设工程项目需要进行设计和施工。

2.甲方为建设工程项目的业主，具备项目所有权和决策权。

3.乙方具备相应的设计和施