建设工程勘察合同范本(2024版)

建设工程勘察合同范本(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（勘察方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的建设工程勘察工作包括但不限于：__________1.2乙方应根据甲方的要求，按照相关法律法规、国家标准和行业规范，完成勘察任务，并提交完整的勘察报告。第二条合同价格与支付2.1本合同的勘察费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付勘察费用。具体付款方式如下：（1）勘察工作开始前，甲方支付勘察费用的__________%；（2）勘察报告提交后，甲方支付勘察费用的__________%；（3）剩余的勘察费用，甲方应在勘察报告得到相关部门批准后支付。2.3乙方应提供合法的发票，甲方按照约定时间支付勘察费用。第三条合同的履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成勘察工作，并提交勘察报告。3.2乙方应保证勘察报告的真实性、准确性和完整性，承担因勘察报告不准确而产生的法律责任。3.3甲方应提供乙方进行勘察工作所需的现场资料和其他必要条件。3.4甲方应按照约定时间支付勘察费用，否则乙方有权暂停勘察工作，由此产生的损失由甲方承担。第四条合同的变更与解除4.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。4.2因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。4.3合同变更或解除后，乙方应按照约定时间退还甲方已支付的勘察费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成勘察工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：勘察费用的__________%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权暂停勘察工作，并按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：勘察费用的__________%乘以逾期天数。5.3因乙方原因导致勘察报告不准确，乙方应承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建设工程勘察合同文本2.勘察工作范围与内容详细说明3.勘察费用支付证明文件4.勘察报告提交证明文件5.合同变更与解除的书面确认文件6.违约金计算说明文件7.争议解决方式书面文件8.法院诉讼相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按时完成勘察工作2.甲方未按时支付勘察费用3.勘察报告不准确4.合同变更或解除未经双方书面确认5.甲方未提供乙方勘察工作所需现场资料和其他必要条件6.乙方未提供合法发票7.双方未按照约定时间履行合同义务三、法律名词及解释：1.建设工程勘察合同：指甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，乙方提交勘察报告，甲方支付勘察费用的合同。2.勘察工作：指乙方根据甲方要求进行的与建设工程相关的勘察活动。3.勘察费用：指乙方完成勘察工作所收取的费用。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6.合同解除：指合同双方经协商一致，提前终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.勘察工作进度延误：解决办法：双方协商确定新的勘察工作时间表，乙方加快工作进度。2.甲方未按时支付勘察费用：解决办法：甲方按时支付勘察费用，或双方协商确定分期支付方式。3.勘察报告不准确：解决办法：乙方重新进行勘察，修改并提交准确的勘察报告。4.现场资料不完整：解决办法：甲方补充提供现场资料，确保勘察工作顺利进行。5.合同变更或解除争议：解决办法：双方协商解决，无法协商的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景