桥梁施工契约

桥梁施工契约合同编号：__________桥梁施工契约甲方：__________乙方：__________双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就桥梁施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同主体2.1甲方名称：__________2.2甲方地址：__________2.3甲方联系人：__________2.4乙方名称：__________2.5乙方地址：__________2.6乙方联系人：__________三、合同价款及支付3.1合同总价：双方协商确定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方支付预付款：合同总价__________%，即人民币：__________元整；（2）工程进度款：按照实际完成工程量的__________%支付；（3）工程验收合格后，甲方支付剩余款项：合同总价__________%，即人民币：__________元整。3.3支付时间及条件：（1）预付款：合同签订后__________日内支付；（2）进度款：每完成一个阶段的工程，经甲方验收合格后__________日内支付；（3）剩余款项：工程验收合格后__________日内支付。四、工程质量及验收4.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及甲方要求。4.2工程验收：工程完成后，甲方组织验收，乙方应按约定时间完成自检，并配合甲方进行验收。4.3验收合格：工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余款项。五、工期5.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格止，预计工期为__________个月。5.2工期延误：（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为合同总价__________%；（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方工程延期期间的窝工费，窝工费为__________元/天。六、违约责任6.1乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价__________%；6.2甲方未按约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价__________%；6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；8.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；8.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.工程设计图纸和技术规范4.工程量清单5.材料及设备采购清单6.施工组织设计方案7.工程验收标准及方法8.安全生产管理制度9.环境保护措施方案10.合同价款支付凭证11.工程进度报告12.工程验收报告13.违约金计算公式14.法律意见书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按约定支付合同价款，包括但不限于迟延支付、拒付等。3.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按约定使用原材料、设备等，导致工程质量、进度受到影响。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或者造成损失的。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托人或者发包人。2.乙方：指合同中约定的受托人或者承包人。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总额。4.预付款：指合同签订后，甲方支付给乙方的部分款项。5.进度款：指工程进度达到约定比例后，甲方支付给乙方的款项。6.剩余款项：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的一批款项。7.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的赔偿金。8.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工期。9.窝工费：指因甲方原因导致乙方无法正常施工，乙方要求甲方支付的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，乙方采取措施加快进度，甲方提供必要的支持。2.工程质量问题：解决办法：乙方立即整改，重新验收，必要时更换不合格材料、设备。3.付款争议：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.合同履行过程中产生的纠纷：解决办法：双方协商解决，协