建筑工程施工合同含保密协议(2024版)

建筑工程施工合同含保密协议(2024版)合同编号：__________建筑工程施工合同（含保密协议）单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经友好协商，就乙方承建甲方工程项目事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________二、合同价格与支付2.1双方确认，乙方承建的工程项目总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）工程开工后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后无息退还。2.3甲方支付价款时，乙方应及时出具等额的正规发票。三、工程质量与验收3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后，甲方应支付相应的价款。3.3乙方应在工程验收过程中，对甲方提出的合理整改要求及时进行整改，确保工程质量符合要求。四、工期与进度4.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应按照甲方要求，及时报告工程进度，确保工程顺利进行。五、保密协议5.1乙方同意在合同签订后，对甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。5.2保密期限自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格后五年止。5.3乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿损失。六、违约责任6.1乙方违反合同约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿损失。6.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得非法分包、转包工程。8.2双方应共同努力，确保工程顺利进行，如有特殊情况需提前终止或解除合同的，应协商一致。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案4.工程验收标准5.保密协议6.乙方资质证明7.付款凭证8.整改通知单9.法院诉讼状二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，视为违约。3.乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密等，视为违约。4.甲方未按照约定支付价款，视为违约。5.甲方非法分包、转包工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.工期：指乙方完成施工的时间。4.工程验收：指对乙方施工的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需乙方承担违约责任，可要求支付违约金。2.遇到质量问题：甲方提出整改要求，乙方及时整改，确保工程质量符合要求。3.遇到支付问题：甲方按照约定支付价款，如有延迟支付，乙方可拒绝继续施工，并要求支付违约金。4.遇到保密泄露：甲方可要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿损失。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方为施工单位。2.甲方需要乙方按照要求完成施工任务，