2024简单的施工合同范本

2024简单的施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系方式：乙方（承包方）：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程的需要，同意由乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及相关资料编制的，包括施工过程中的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。2.3合同价格支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程报价的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程报价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程报价的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方工程报价的5%。第三条工程期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自甲方提供施工场地、材料等施工条件之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3甲方如因自身原因导致工程延期，应支付乙方因此产生的实际费用。第四条工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等进行施工，不得擅自更改设计。4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，直至验收合格。第五条材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于：__________。5.2甲方应保证材料质量，并提供材料合格证明。5.3乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏、丢失，乙方应承担相应责任。第六条安全生产6.1乙方应按照国家和行业安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应制定安全生产措施，配备必要的安全生产设施和人员。6.3乙方应在施工现场设置安全警示标志，提醒施工人员注意安全。第七条违约责任7.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。7.2乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，直至工程验收合格。返工、维修费用由乙方承担。7.3甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。7.4双方因履行合同发生纠纷的，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.材料合格证明4.安全生产措施方案5.施工现场安全警示标志设计6.工程验收标准7.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约。2.乙方未按照约定质量完成工程，认定为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，认定为违约。4.双方因履行合同发生纠纷，无法通过协商解决，认定为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方。3.工期：指合同约定的完成工程建设的时间。4.工程质量：指工程建设的质量标准。5.违约金：指一方不履行合同义务时，应向对方支付的金钱。6.滞纳金：指逾期支付款项时，应向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：解决办法：加强项目管理，合理安排施工计划，确保按期完成工程。2.材料质量不合格：解决办法：及时更换合格材料，停用不合格材料，向供应商追责。3.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，救治伤员，报告相关部门，排查安全隐患。4.工程验收不合格：解决办法：乙方负责返工、维修，直至工程验收合格。5.合同纠纷：解决办法：友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五