A建设工程施工合同对甲方有利(2024版)

A建设工程施工合同对甲方有利(2024版)合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担因此产生的违约责任。三、工程质量3.1乙方应当按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。3.2工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为__________年。3.3乙方在保修期内负责工程的维修和保养。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应当承担修复费用和因此产生的其他损失。四、工程造价和支付4.1工程总价为__________元（大写：__________元整）。4.2甲方应当按照约定的付款节点和金额向乙方支付工程款。4.3乙方应当按照约定向甲方开具合法的发票。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未按照约定工期完成工程，应当向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，按照工程总价的__________‰计算。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.乙方资质证明文件

4.工程保修条款

5.工程付款计划

6.施工组织设计

7.工程变更协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程款，违约金计算方式为：每延期一天，按照工程总价的0.5%计算。

2.乙方未按约定工期完成工程，违约金计算方式为：每延期一天，按照工程总价的0.5%计算。

3.乙方工程质量不符合约定，乙方需承担修复费用和因此产生的其他损失。

4.甲方未按约定提供施工条件或资料，导致乙方无法正常施工，甲方需承担相应责任。

5.甲方未按约定履行合同义务，导致乙方工程，甲方需承担相应责任。三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。

4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。

5.保修期：指工程竣工验收合格之日起计算的维修和保养期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方延迟支付工程款：乙方可以与甲方协商解决，如协商不成，乙方可以依法向甲方追讨欠款。

2.乙方延期交付工程：乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此产生的损失。

3.工程质量问题：乙方应在保修期内负责维修和保养，如乙方不履行义务，甲方可以依法要求乙方承担责任。

4.工程变更：双方应签订工程变更协议，明确变更内容、工期延长和费用增加等事项。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位的情况。