2024版建筑工程总承包合同1

2024版建筑工程总承包合同[1]合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的业主，拥有该项工程的所有权、使用权和收益权；乙方具有该项工程的施工能力和资质，愿意承担该项工程的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：（工程内容描述）1.5工程质量标准：（工程质量标准）第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：（列出包含的内容）2.3合同价格的调整：（如有调价条款，详细说明）第三条合同工期3.1合同约定的工期为：（工期起止日期）3.2工期延误的违约责任：（如有延误条款，详细说明）第四条乙方义务4.1按照合同约定的内容和质量标准完成工程的施工。4.2按照合同约定的工期完成工程的施工。4.3施工过程中，遵守国家的法律法规，严格执行安全规范，确保工程安全。4.4施工过程中，保护环境，遵守环保法规，确保工程环保。4.5接受甲方、监理单位的监督和检查，及时整改不符合要求的问题。第五条甲方义务5.1按照合同约定的时间和方式支付合同价款。5.2提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。5.3协调解决施工过程中产生的民事纠纷。5.4配合乙方完成工程验收工作。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程的，应当承担违约责任，具体违约金计算方式如下：（如有违约金条款，详细说明）6.2甲方未按照合同约定支付价款的，应当承担违约责任，具体违约金计算方式如下：（如有违约金条款，详细说明）6.3双方的其他违约行为：（如有其他违约条款，详细说明）第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当协商解决。7.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同的签订、修改、解除、终止、解除合同等事项，应当依法办理，并报送相关主管部门备案。8.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.工程质量标准5.安全文明施工标准6.环境保护措施方案7.工程验收标准8.违约金计算方式9.法律法规、政策文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照合同约定支付价款。3.甲方未提供施工所需的基础设施。4.甲方未协调解决施工过程中的民事纠纷。5.甲方未配合乙方完成工程验收工作。6.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主，拥有工程的所有权、使用权和收益权。2.乙方：指承担工程施工任务的单位，具有相应的施工能力和资质。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程质量：指工程满足法律法规、标准规范和甲方要求的状态。5.违约金：指违约方按照约定或法律规定支付给守约方的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：根据实际情况，双方协商确定变更内容、工期和费用。2.工期延误：按照合同约定和法律规定，认定延误责任和违约金。3.工程质量问题：及时整改，达到质量标准，必要时进行质量鉴定。4.支付问题：按照合同约定，及时支付工程款，解决支付纠纷。5.争议解决：协商解决，协商不成时，依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程总承包合同。2.适用于新建、扩建、改建工程。3.适用于各类建筑结构、安