2024版建设工程合同承包人垫资的规定

2024版建设工程合同承包人垫资的规定合同编号：______________年____月____日甲方（发包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________乙方（承包方）：________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________鉴于甲方为发包方，乙方为承包方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程合同，并约定如下：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方垫资额度为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第三条合同工期3.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。4.2乙方应按照设计文件、施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。第五条付款方式及进度5.1甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总金额的10%；（2）工程进度达到20%时，支付合同总金额的20%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总金额的30%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总金额的40%；（5）工程验收合格后，支付合同总金额的50%；（6）剩余的10%作为质量保证金，工程质保期结束后无质量问题一次性支付。5.2乙方垫资部分在工程款支付过程中优先偿还。第六条违约责任6.1甲方未按约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付工程款的每日2%。6.2乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的每日2%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1乙方在施工过程中应遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全。8.2乙方应按照甲方要求进行工程变更，如变更费用超出原合同预算，双方协商解决。8.3乙方应承担工程验收、质保期内维修等相关费用。8.4双方应共同配合，办理工程相关手续，包括但不限于规划、环保、消防等手续。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2双方同意，合同的变更、解除必须书面签署，经双方确认后生效。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算编制说明及费用明细

4.工程进度计划和施工计划

5.安全生产管理协议

6.质量保证协议

7.环境保护协议

8.工程验收标准及方法

9.工程保修条款

10.双方资质证明文件二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定支付工程款，包括但不限于延期支付、部分支付或不支付。

2.乙方未按约定工期完成工程，或工程质量不符合合同约定及国家标准。

3.乙方使用不符合合同约定的材料、设备或工艺。

4.乙方未按甲方要求进行工程变更，导致工程费用增加或工期延误。

5.乙方未遵守国家及地方法律法规，导致施工安全事故。

6.甲方未提供施工所需现场、资料、许可等，导致工期延误。

7.甲方未按约定配合乙方办理相关手续，导致工程进度受阻。三、法律名词及解释：

1.发包方（甲方）：委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方（乙方）：接受委托完成工程建设的一方。

3.工程进度：工程建设的完成程度。

4.工程质量：工程满足规定要求的状态。

5.合同工期：合同约定的工程完成时间。

6.垫资：乙方在工程款未支付前，自行承担施工费用。

7.违约金：违反合同约定应支付的赔偿金。

8.质保期：工程保修的期限。

9.补充协议：对原合同未尽事宜进行补充的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程款支付问题：按照合同约定的付款方式和时间节点进行支付，如遇延期支付，可与乙方协商解决，或支付违约金。

2.工期延误问题：按照合同约定的工期进行履约，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。

3.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件、施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，及时整改并承担相应责任。

4.变更管理问题：双方应共同配合，办理工程相关手续，包括但不限于规划、环保、消防等手续。如变更费用超出原合同预算，双方协商解决。

5.法律法规遵守问题：乙方应遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全。如发生安全事故，按法律法规及合同约定承担相应责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如