电力建设工程安全合同(2024版)

编号：__________电力建设工程安全合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

电力建设工程安全合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3监理单位1.4设计单位1.5施工单位第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资2.5工程进度第三章：安全责任3.1发包人安全责任3.2承包人安全责任3.3监理单位安全责任3.4设计单位安全责任3.5施工单位安全责任第四章：安全技术措施4.1施工方案4.2安全防护设施4.3应急预案4.4安全教育培训4.5施工设备管理第五章：安全生产管理5.1安全生产组织机构5.2安全生产规章制度5.3安全生产投入5.4安全生产监督检查5.5安全生产考核评价第六章：施工许可与验收6.1施工许可6.2施工过程验收6.3竣工验收6.4验收合格标准第七章：安全生产费用7.1安全生产费用预算7.2安全生产费用使用7.3安全生产费用监管第八章：违约责任8.1发包人违约责任8.2承包人违约责任8.3监理单位违约责任8.4设计单位违约责任8.5施工单位违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2协商解决9.3调解解决9.4仲裁解决9.5诉讼解决第十章：合同的生效、变更与解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更10.3合同的解除第十一章：合同的履行期限与地点11.1履行期限11.2履行地点第十二章：合同的违约金与赔偿12.1违约金计算方式12.2赔偿责任范围第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4环境影响评价13.5安全生产信息共享第十四章：附件14.1合同附件一：工程图纸14.2合同附件二：技术规范14.3合同附件三：安全防护设施标准14.4合同附件四：应急预案模板14.5合同附件五：安全生产考核评价标准合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：具体名称，地址，联系方式1.2承包人：具体名称，地址，联系方式1.3监理单位：具体名称，地址，联系方式1.4设计单位：具体名称，地址，联系方式1.5施工单位：具体名称，地址，联系方式第二章：工程概况2.1工程名称：具体工程名称2.2工程地点：具体地址2.3工程规模：具体规模描述2.4工程投资：总投资金额2.5工程进度：工程预计开始时间，预计结束时间第三章：安全责任3.1发包人安全责任：发包人需承担的安全责任条款3.2承包人安全责任：承包人需承担的安全责任条款3.3监理单位安全责任：监理单位需承担的安全责任条款3.4设计单位安全责任：设计单位需承担的安全责任条款3.5施工单位安全责任：施工单位需承担的安全责任条款第四章：安全技术措施4.1施工方案：具体施工方案和要求4.2安全防护设施：安全防护设施的种类，数量，安装位置等要求4.3应急预案：应急预案的具体内容和要求4.4安全教育培训：安全教育培训的具体内容和要求4.5施工设备管理：施工设备的管理和使用要求第五章：安全生产管理5.1安全生产组织机构：安全生产组织机构的设置和职责5.2安全生产规章制度：安全生产规章制度的内容和要求5.3安全生产投入：安全生产投入的金额和用途5.4安全生产监督检查：安全生产监督检查的方式和频率5.5安全生产考核评价：安全生产考核评价的标准和程序第六章：施工许可与验收6.1施工许可：施工许可的申请条件和程序6.2施工过程验收：施工过程验收的标准和程序6.3竣工验收：竣工验收的标准和程序6.4验收合格标准：验收合格的判定标准第七章：安全生产费用7.1安全生产费用预算：安全生产费用的预算金额和用途7.2安全生产费用使用：安全生产费用的使用程序和监管7.3安全生产费用监管：安全生产费用的监管措施和责任第八章：违约责任8.1发包人违约责任：发包人违反合同的违约责任条款8.2承包人违约责任：承包人违反合同的违约责任条款8.3监理单位违约责任：监理单位违反合同的违约责任条款8.4设计单位违约责任：设计单位违反合同的违约责任条款8.5施工单位违约责任：施工单位违反合同的违约责任条款第九章：争议解决9.1争议解决方式：争议解决的途径和方式9.2协商解决：协商解决的具体程序和条件9.3调解解决：调解解决的具体程序和条件9.4仲裁解决：仲裁机构的选择，仲裁程序和裁决的执行9.5诉讼解决：诉讼管辖法院的选择，诉讼程序第十章：合同的生效、变更与解除10.1合同的生效条件：合同生效的条件和时间10.2合同的变更：合同变更的条件和程序10.3合同的解除：合同解除的条件和程序第十一章：合同的履行期限与地点11.1履行期限：合同履行的开始和结束时间11.2履行地点：合同履行的地点第十二章：合同的违约金与赔偿12.1违约金计算方式：违约金的计算方法和标准12.2赔偿责任范围：赔偿责任的范围和计算方式第十三章：其他约定13.1保密条款：保密信息的范围和保密义务13.2知识产权保护：知识产权的保护范围和责任13.3不可抗力：不可抗力的定义和处理方式13.4环境影响评价：环境影响评价的要求和程序13.5安全生产信息共享：安全生产信息的共享方式和责任第十四章：附件14.1合同附件一：工程图纸14.2合同附件二：技术规范14.3合同附件三：安全防护设施标准14.4合同附件四：应急预案模板14.5合同附件五：安全生产考核评价标准发包人（盖章）：承包人（盖章）：监理单位（盖章）：设计单位（盖章）：施工单位（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方额外责任：甲方应承担因工程安全问题导致的额外费用和损失，包括但不限于因安全违规导致的停工、罚款、赔偿等。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工安全符合规定。甲方有权要求乙方对存在的安全问题进行整改。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行变更。甲方应提前通知乙方，并协商解决变更带来的影响。1.4甲方安全保障：甲方应确保施工现场的安全，提供必要的安全生产设施和防护用品，并保障乙方工作人员的人身安全。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工安全：乙方应严格按照施工方案和安全规定进行施工，确保施工过程中的安全。2.2乙方人员培训：乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。2.3乙方应急预案：乙方应制定应急预案，应对施工现场可能发生的安全事故。2.4乙方工程质量：乙方应保证工程质量，防止因质量问题导致的安全生产事故。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行监理职责，确保工程安全。3.2第三方中介权利：第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，有权要求甲乙双方整改存在的安全问题。3.3第三方中介保密义务：第三方中介应对工程相关的保密信息予以保密，不得泄露给无关方。3.4第三方中介赔偿责任：若第三方中介未能履行其职责，导致工程安全事故的发生，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.安全防护设施标准4.应急预案模板5.安全生产考核评价标准6.工程量清单7.材料供应合同8.设备租赁合同9.施工人员名单10.安全生产许可证11.施工组织设计12.工程进度计划13.质量保证书14.环境保护措施方案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按施工方案和安全规定进行施工，视为违约。3.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地和必要的安全生产条件，视为违约。5.甲方未按约定支付安全生产费用，视为违约。6.监理单位未履行监理职责，导致工程安全事故的发生，视为违约。7.设计单位提供的设计文件不符合国家规定或甲方要求，视为违约。8.施工单位使用不合格材料或设备，导致工程质量问题，视为违约。9.任何一方未履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.电力建设工程：指新建、扩建、改建电力工程的活动。2.安全生产：指在电力建设工程中，采取各种措施保障人身和财产安全，防止事故发生。3.违约行为：指未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决方式。8.诉讼：指合同双方通过法院解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，追加合同价款。2.安全事故发生：立即启动应急预案，调查事故原因，的责任方承担赔偿责任。3.质量问题：及时整改，重新检验，必要时采取补救措施。4.合同争议：友好协商解决，无法解决时可提交仲裁或诉讼。5.法律法规变化：合同双方应