建设工程承包管理合同(2024版)

建设工程承包管理合同(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，愿意将该项目的施工任务承包给乙方，乙方愿意接受该项目的施工任务，并按照甲方的要求完成施工任务，双方经协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1乙方向甲方承诺，严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范、以及甲方的要求进行施工，保证工程质量、安全、进度和投资控制等方面的要求。2.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应按照合同约定的价格进行施工，如因乙方原因导致工程增项、减项或变更，甲乙双方应协商确定调整后的价格。2.4甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方工程款，如甲方逾期支付，应按照约定的利率支付滞纳金。2.5乙方应承担工程过程中发生的一切税费、保险、检验、检测等费用，除非特别约定由甲方承担。2.6乙方应承担因施工过程中造成的第三人损害赔偿责任，除非损害是由于甲方原因造成。2.7乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告、质量报告等相关资料，并接受甲方的检查和监督。2.8乙方应遵守施工现场的安全生产规定，加强现场安全管理，确保施工安全。2.9乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。三、合同价格3.1合同总价：__________3.2价格调整：__________四、合同履行4.1工程进度：__________4.2工程质量：__________4.3工程安全：__________4.4工程投资控制：__________五、合同结算5.1结算方式：__________5.2结算时间：__________六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付违约金、工程质量不符合约定导致的修复费用等。6.2甲方未按照约定支付工程款的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期支付违约金等。七、争议解决7.1对于因履行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算和费用明细表

4.工程进度计划和施工计划

5.质量检验标准和验收规范

6.安全生产管理制度和应急预案

7.合同履行过程中的相关往来函件和通知

8.工程变更和增减项的协议

9.工程保修条款和保修责任明细二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成施工任务，视为违约。

2.乙方未按照约定的价格进行施工，导致工程增项、减项或变更，未与甲方协商确定调整后的价格，视为违约。

3.甲方未按照约定的时间和方式支付乙方工程款，视为违约。

4.乙方未按照甲方的要求提供施工进度报告、质量报告等相关资料，或未接受甲方的检查和监督，视为违约。

5.乙方未遵守施工现场的安全生产规定，导致安全事故发生，视为违约。

6.乙方未按照甲方的要求进行工程保修，或保修期限不符合约定，视为违约。三、法律名词及解释：

1.建设工程承包管理合同：是指甲方作为发包方，与乙方作为承包方，就某项建设工程的施工任务达成协议，明确双方的权利和义务关系的合同。

2.施工任务：是指乙方根据甲方的要求，按照工程设计图纸和技术要求，完成施工过程中的各项工作。

3.工程质量：是指工程满足使用功能和安全性、可靠性、经济性、环境适应性等方面的要求。

4.工程进度：是指工程按照约定的时间和计划完成施工的过程。

5.工程投资控制：是指甲方对工程项目的投资进行控制，确保工程投资不超过预算。

6.违约责任：是指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并承担相应的违约责任。

2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行修复，并承担修复费用。

3.工程变更：乙方应与甲方协商确定变更后的价格和工程量，并进行相应的合同调整。

4.甲方逾期支付工程款：乙方应与甲方协商解决，必要时可依法向人民法院提起诉讼。

5.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照安全生产管理制度进行处理，承担相应的赔偿责任。

6.合同争议：甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙