建设工程垫资合同模板(2024版)

建设工程垫资合同模板(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条垫资金额及用途2.1乙方同意为甲方提供人民币（大写）：____元整（小写）：_____元的垫资服务。（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________（4）____________________________2.3乙方应在甲方需求时，按照甲方指定的时间和金额，将垫资金额直接支付至甲方指定的账户。第三条垫资期限3.1垫资期限自本合同签订之日起至甲方将垫资款全部清偿之日止。3.2甲方应在垫资期限内将垫资款全部清偿完毕，否则乙方有权按照本合同约定追究甲方责任。第四条垫资利率4.1乙方向甲方提供的垫资，按照年利率为____%（具体利率双方协商确定）计算利息。4.2利息计算方式为：按日计息，按月支付。第五条还款方式及期限5.1甲方应在垫资期限内，按照下列方式还款：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________5.2甲方逾期还款的，应按照本合同约定的垫资利率支付逾期利息。第六条担保6.1甲方为本合同项下的垫资及利息支付提供如下担保：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________6.2乙方有权依据本合同约定，要求甲方提供担保，并对甲方提供的担保进行审查。第七条违约责任7.1甲方逾期还款的，应按照本合同约定的垫资利率支付逾期利息，并承担违约责任。7.2乙方未按照本合同约定提供垫资的，应承担违约责任。7.3甲乙双方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方同意，本合同项下的争议，不适用仲裁。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至甲方将垫资款全部清偿完毕之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程可行性研究报告2.工程设计文件3.工程预算书4.甲方营业执照副本5.乙方垫资证明6.担保协议7.还款计划表8.利息计算明细表二、违约行为及认定：1.甲方逾期还款：指甲方未按照本合同约定的还款方式和期限，按时偿还垫资款及利息。2.乙方未按约定提供垫资：指乙方未按照本合同约定的金额和时间，向甲方提供垫资服务。3.甲方未履行担保义务：指甲方未按照本合同约定的担保条款，提供有效担保。4.双方其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.垫资：指乙方为甲方提供的，在工程期间用于工程建设的资金。2.垫资期限：指本合同签订之日起至甲方将垫资款全部清偿之日止的时间。3.垫资利率：指乙方按照本合同约定向甲方提供垫资服务的年利率。4.逾期利息：指甲方逾期还款时，按照垫资利率计算的额外利息。5.担保：指甲方为本合同项下的垫资及利息支付提供的保证措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期还款：乙方可以与甲方协商，要求甲方按时还款；如协商不成，乙方有权依据本合同约定，向有管辖权的人民法院起诉。2.乙方未按约定提供垫资：乙方应按照本合同约定的金额和时间，向甲方提供垫资服务；如乙方未按时提供垫资，甲方有权要求乙方履行合同约定。3.甲方未履行担保义务：乙方有权依据本合同约定，要求甲方提供有效担保；如甲方未能提供有效担保，乙方有权暂停提供垫资服务，并依法追究甲方责任。4.工程变更导致垫资金额变动：甲乙双方应协商一致，根据实际情况调整垫资金额，并签订补充协议。5.工程延期导致垫资期限变动：甲乙双方应协商一致，根据实际情况调整垫资期限，并签订补充协议。五、所有应用场景：1.甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供垫资服务。2.甲方逾期还款，乙方有权要求甲方按时还款，并要求甲方承担逾期利息及违约责任。3.乙方未按约定提供垫资，甲方有权要求乙方履行合同约