建设工程合同中石化标准文本2024年_第1页
建设工程合同中石化标准文本2024年_第2页
建设工程合同中石化标准文本2024年_第3页
建设工程合同中石化标准文本2024年_第4页
建设工程合同中石化标准文本2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同中石化标准文本2024年通用合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)

地址:

法定代表人:

联系方式:乙方:(全称)

地址:

法定代表人:

联系方式:鉴于:甲方为建设工程项目的业主,拥有该项工程的合法所有权和处置权;

乙方为具备相应资质和能力,愿意承担该项工程建设任务的施工单位;双方本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方在甲方工程中进行施工建设事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:(填写工程全称)

1.2工程地点:(填写工程具体地点)

1.3工程内容:(填写工程主要建设内容)

1.4工程规模:(填写工程规模描述)

1.5工程总投资:(填写工程总投资额)二、合同价格2.1双方确认,本合同约定的工程总造价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等费用。

2.3价格因素:本工程价格按照(填写价格确定方式,如:成本加利润、固定价格等)方式确定。三、合同履行3.1甲方责任:

(1)负责办理工程建设的相关审批手续,为乙方提供施工场地;

(2)按照合同约定及时支付工程进度款;

(3)提供乙方施工所需的水、电、通信等基础设施;

(4)协调解决工程建设过程中发生的有关问题。3.2乙方责任:

(1)按照合同约定的工程内容、规模、质量、进度要求完成施工;

(2)严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准、规范和设计文件要求施工;

(3)确保工程安全,采取有效措施防止安全事故的发生;

(4)负责工程现场的管理和环境保护工作;

(5)接受甲方及有关部门的监督和检查。四、工程进度与验收4.1工程进度:乙方应按照合同约定的工期完成工程建设,具体进度安排由双方另行签订补充协议确定。

4.2验收:工程完成后,乙方应按照合同约定及国家相关法律法规、工程技术标准、规范和设计文件要求组织自检,并向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到验收申请后按约定时间组织验收,并将验收意见通知乙方。五、工程质量保修5.1乙方对施工的工程质量负责,保修期限自工程验收合格之日起算,保修期限按照双方约定及国家相关法律法规规定执行。

5.2保修范围内包括:工程主体结构、设备安装、装修等符合合同约定的工程内容。

5.3乙方在接到保修通知后,应在约定的时间内派员到现场处理,确保工程正常使用。六、合同价款支付6.1支付方式:(填写支付方式,如:银行转账、支票等)

6.2甲方按照工程进度支付工程进度款,具体支付比例和时间由双方另行签订补充协议确定。

6.3工程验收合格后,甲方应在约定时间内支付剩余合同价款。七、违约责任7.1双方违反合同约定的,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。

7.2乙方未按照约定完成工程,甲方有权按约定扣除乙方违约金或要求乙方赔偿损失。

7.3甲方未按照约定支付工程款,乙方有权按约定暂停施工,并要求甲方支付违约金或赔偿损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且剩余合同价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程设计图纸和技术文件

2.工程量清单和报价单

3.施工组织设计

4.安全生产管理制度

5.环境保护措施方案

6.工程验收标准和方法

7.保修条款及相关证明文件

8.支付凭证和进度款支付证明

9.变更订单及双方确认的变更文件

10.争议解决的相关法律法规文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定的工期完成工程,视为违约。

2.乙方施工质量不符合合同约定及国家标准,视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付工程进度款,视为违约。

4.甲方提供的施工场地、基础设施不符合合同约定,视为违约。

5.双方未按约定协商解决争议,视为违约。

6.乙方在保修期内未按约定履行保修义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同所述工程项目的业主。

2.乙方:指承担合同所述工程施工的单位。

3.工程验收:指工程完成后,由甲方组织的对工程质量、安全、进度等方面的检查。

4.保修:指乙方对工程质量在一定期限内提供的免费维修服务。

5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取措施加快进度,并向甲方说明原因。

2.工程质量问题:乙方应立即整改,并对问题部分进行修复或重新施工。

3.支付纠纷:双方应按合同约定提供相关支付凭证,通过协商解决。

4.安全事故:乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩大,积极配合调查。

5.环境保护问题:乙方应按照合同约定和相关规定,做好施工现场的环境保护工作。

6.变更订单:双方应就变更内容签订补充协议,并明确变更价款和工期调整。

7.争议解决:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于各类建设工程项

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论