2024年全国一级建造师之一建矿业工程实务考试黑金试题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、工序能力指数记为CPK(或CD)可以判别工序施工状态好坏。一般把工序能力指数分5级，其中，表示工序能力指数合格，但不充分的是等级（）。A.特级B.AC.BD.C

2、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由

3、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于()。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水

4、凿井期间吊桶升降人员时，不符合安全规定的是()。A.采用不旋转提升钢丝绳?B.吊桶沿钢丝绳升降?C.不允许在吊桶边缘坐人?D.双吊桶提升时两井盖门应同时开关

5、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实

6、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理

7、根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定，年产量45～90万t／年，单项工程合同额1000～2000万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型B.大型C.中型D.小型

8、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越有利

9、水玻璃硬化时能堵塞材料的毛细孔隙，有（）的作用。A.黏合性B.耐水C.阻止水分渗透D.增加材料强度

10、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是()。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力

11、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期

12、关于混凝土和易性的指标，一般用（）评价。A.流动性B.坍落度C.黏聚性D.保水性

13、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内

14、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）‰的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4

15、凿井期间吊桶升降人员时，不符合安全规定的是（）。A.采用不旋转提升钢丝绳B.吊桶沿钢丝绳升降C.不允许在吊桶边缘坐人D.双吊桶提升时两井盖门应同时开关

16、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求

17、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重B.各专家的权重C.风险类型总数D.风险等级总数

18、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架问连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算

19、地面建筑防水层涂料应从地面延伸到墙面，一般高出地面（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm

20、《煤矿建设安全规范》AQ1083—2011规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。A.12m／sB.7m／sC.5m／sD.4m／s

21、《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门

22、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98％B.90％C.85％D.80％

23、钢结构采用焊接方法施工的缺点是()。A.连接密封性差B.构造复杂C.刚度小D.低温冷脆问题突出

24、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费

25、对于露天矿疏干井的井深在200m以内的碎石土类松散层，其钻井宜采用()的方法。A.回转钻进B.冲击钻进C.反循环钻进D.空气钻进

26、根据《金属非金属矿山安全标准化规范》标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

27、某立井施工方案采用两套单钩提升，使用4.0m高金属整体移动式伸缩模板，在进行混凝王井壁浇筑的同时进行部分出矸，该立井施工作业方式是（）A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井作业

28、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下

29、风井若在关键线路上，则安排风井（）不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工

30、开挖方法和工具可用锹、锄头挖掘，少许用脚蹬的土是（）A.一类土B.二类土C.三类土D.四类土

31、关于胶带输送机的电气控制系统的设置，不正确的是（）。A.设置胶带输送机启动预报(声)信号B.设置胶带跑偏(光)信号C.事故紧急停车装置设在人行道侧D.事故紧急停车装置设在胶带侧

32、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动

33、倾斜巷道倾角为12度，支架架设的迎山角为（）。A.1度～2度B.2度～3度C.3度～4度D.4度～5度

34、关于矿井通风方式的说法，正确的是()。A.矿井都要求另设一个风井广场B.两翼对角式通风指入排风井分别位于井田两翼C.利用主、副井通风的系统形成时间晚D.主、副、风井可以同时置在井田中央

35、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过1h。A.50～70℃B.60～80℃C.60～90℃D.50～80℃

36、下列工程材料中，能调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有()。A.早强剂B.减水剂C.泵送剂D.引气剂

37、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4

38、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子

39、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓

40、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按()分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目

41、矿用工字钢一般设计为（）。A.翼缘宽、高度小、腹板薄B.翼缘宽、高度小、腹板厚C.翼缘宽、高度大、腹板薄D.翼缘宽、高度大、腹板厚

42、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致

43、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.工程结算

44、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）。A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包

45、不属于矿产开发可行性研究的内容是（）。A.项目经济分析和评价B.矿产资源可靠性研究C.项目施工图设计D.项目环境影响评价

46、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式B.合同款调整的规定C.工程款补偿的约定D.拖欠工程款的责任处理方法

47、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.2～2.0mB.2.0～4.5mC.3.5～5.0mD.5.0m以上

48、当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，可用钢筋混凝土做成（）基础。A.墙下条形B.片筏C.柱下独立D.柱下条形

49、关于尾矿库库址选择原则的说法，正确的是（）。A.位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游B.位于全国和省重点保护名胜古迹的上游C.位于汇水面积小，有足够的库容D.位于地质构造复杂、不良地质现象严重区域

50、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进二、多选题

51、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。A.特别重大事故B.较重大事故C.较大事故D.一般事故

52、适用于碎石土类松散层、井深在200m以内的钻井方法是（）A.回转钻进B.冲击钻进C.空气钻进D.反循环钻进

53、关于矿业工程竣工资料质量要求的说法，错误的是()。A.工程竣工资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合B.工程竣工资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备C.工程竣工资料要求永久保留，不得使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料卷内目录、案卷内封面应采用70g以上白色书写纸制作，统一采用A4幅面

54、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工

55、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.10～30B.30～40C.100D.150

56、穿爆工程施工，穿孔设备在高压线下行走时，钻架顶端与高压线的最小垂直距离不得小于（）mA.0.5B.0.8C.1.0D.1.2

57、在排列图法中，习惯上通常将影响因素分为三类，其中属于B类的累计频率为（）。A.0～80％B.50％～80％C.80％～90％D.90％～100％

58、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费

59、副井系统的硐室包括（）。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室

60、关于费用索赔目的，错误的是（）。A.弥补承包工程中所发生的损失费用B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用C.取得已付出的劳动报酬D.获得未来可能将要发生的额外费用

61、矿业工程中筒仓结构装车的筒仓采用()的形式时下面可通过装载的车辆。A.叠加B.架空C.索引D.并列

62、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下

63、施工机具使用费应包括（）的内容。A.场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费

64、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核

65、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利

66、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人

67、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人

68、工程进度交换图纸的性质，是用于（）的图纸。A.和相邻矿井工程施工单位交换B.提供给上级机关并逐月交换C.与兄弟单位用于经验交流的交换D.向地方政府主管部门汇报的

69、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（）。A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包

70、矿业工程中，（）总是构成矿井工程项目关键路线的关键工程。A.行政办公楼工程B.井架安装工程C.井筒掘砌工程D.储矿仓与铁路

71、倾斜巷道运送人员安全要求正确的是（）。A.垂深超过100m的倾斜巷道应采用机械运送人员上下B.倾斜井巷运送人员的人车必须有跟车人C.在新建的矿井倾斜巷道运送人员可以使用普通斜井人车D.多水平运输各水平发出的信号必须一致

72、工程进度交换图纸不包括（??）。A.井上下进度对照图B.工业场地建筑工程交换图C.巷道工程施工交换图D.选矿厂施工交换图

73、大型设备基础的封闭式施工方案是指()。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础

74、为项目审批和以后招标工作需要，单项工程施工组织设计由（）编制，并由上级主管部门审批。A.包分单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位

75、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50万元以上500万元以下B.50万元以上1000万元以下C.100万元以上500万元以下D.100万元以上1000万元以下

76、地层注浆材料中，一般不采用()。A.高分子化学浆液B.水泥浆液C.黏土浆液D.石灰浆液

77、不属于项目总平面设计内容的是（）。A.建设标准和产品方案B.厂址方案和占地面积C.总图运输和主要建筑物构筑物D.公用设施的配置

78、底部空气垫层装药结构的实质是（）。A.一种非连续装药结构，它不便于机械化装药B.采用了混装结构而可以提高炸药的爆炸作用C.利用炸药在空气垫中激起的空气冲击波破碎岩石D.一种混合装药结构的形式

79、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm

80、矿井水害恢复后，应全面整理（）两个过程的图纸和资料。A.人员受害和被救B.设备被淹和抢修C.矿井淹没和恢复D.灾害水流通途径的进出

81、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测1次涌水量。A.6B.10C.15D.20

82、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于（）。A.柔性防水B.刚性防水C.综合防水D.自防水

83、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于（）性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护

84、井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时，其坍落度不应小于（）。A.500mmB.300mmC.100mmD.50mm

85、一般条件下确定围岩级别时采用岩石单轴湿饱和抗压强度为准;对于跨度（）、服务年限小于10年的工程，可采用点荷载强度指标，可不做岩体声波指标测试。A.小于5mB.大于5mC.小于10mD.大于10m

86、矿井充水通道有自然形成的，也有人为因素产生的，下列属于人为因素产生的通道是A.岩石的孔隙和裂隙B.断裂构造带C.导水陷落柱D.钻孔

87、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快?B.巷道只能完一条再干一条地推进?C.进度快慢和环境条件很有关系?D.井下的环境条件没法改变

88、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mg／m3B.1.0mg／m3C.2.0mg／m3D.5.0mg／m3

89、根据《中华人民共和国矿山安全法》，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产

90、砌体结构的主要受力的特点是（）。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度

91、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满

92、按露天矿岩体地质结构的划分规定，（）岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状

93、井底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点

94、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象

95、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5mB.8mC.12mD.14m

96、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业主要负责人

97、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩

98、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等罐室交接班

99、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系

100、关于大型设备基础土方开挖的正确说法是（）。A.施工人员应均匀分布在开挖场地B.采用机械开挖时应一次挖到基底C.当开挖深度超过机械最大能力时，宜分层进行D.编制土方开挖施工图的主要用途是确定基础位置、范围、深度三、问答题

101、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员．取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1.库房值班人员的错误行为在哪里？2.分析事故发生的原因及其预防措施。

102、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。

103、某矿山项目建井工程已完成招标工作，施工单位为保证施工项目的顺利进行，认真地进行了进度控制计划的编制工作。主要包括编制矿井施工组织设计；确定保证总工期目标不被突破的对策措施；确定施工方案：工程进度的动态管理计划；施工总进度计划；工程进度的检查计划；施工总平面图及材料设备的采购供应计划；制定总工期突破后的补救措施等。工程进行过程中，有关单位进行联合检查，发现施工单位一台主要设备未能如期到位，导致总工期拖延15d；矿场方面原因引起较大设计变更，导致总工期拖延30d；由于地下勘探不明，遭遇老空积水，导致总工期拖延45d。(同一工作由不同原因引起的停工都不在同一时间)?问题?3.施工方所进行的进度控制工作是否包含了项目进度控制的整个过程??4.上述原因导致建井工程拖延多少时间?影响工期的因素属于哪些内容??5.针对以上因素，可采取哪些赶工措施??

104、背景某企业的基建项目第一标段主厂房建安部分属于工程核心内容，技术难度大，而且工期紧迫。招标人以预先与咨询单位研究确定的施工方案为标底、以设计图纸为基础编制了招标文件，经过对部分单位及其在建工程考察后，邀请A、B、C三家国有一级企业的施工单位参加投标。3月5日发出邀请函，并说明3月10～11日9～17时在招标人项目部领取招标文件，4月5日为规定投标截止时间。A、B、C三施工单位接受邀请并领取招标文件后，于3月18日招标人对投标单位就招标文件提出的问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场勘察，4月5日三施工单位均按时提交投标文件。开标时，由招标人委托公证人员检查投标文件的密封情况，确定无误后由工作人员当众开始(拆封)并宣布投标人的投标价格、工期和其他内容。按照招标文件中确定的综合评标标准，三投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、A，故评标委员会确定B施工单位为中标人，招标人于4月8日将中标通知书寄出，B施工单位于4月12日收到中标通知书。最终双方于5月12日签订了书面合同。问题6.招标方式有哪几种该工程采用邀请招标方式且邀请三个施工单位投标，是否违反有关规定为什么7.从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么8.招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容9.在该项目的招标投标程序中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定

105、某施工单位承建一立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过lOm3/h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但并筒涌水量达到8m3/h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。

106、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题10.库房值班人员的错误行为在哪里?11.分析事故发生的原因及其预防措施。

107、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题12.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。13.说明进行土坝施工应采取的措施。14.评价施工单位与业主间的纠纷。

108、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：（4）该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图：根据事件（3），采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素

109、某施工单位承担了一矿井井底车场的施工，该井底车场为常见的环形车场，排水系统由两条独立的水仓构成，施工单位所编制的工程施工网络计划如图4--1所示。所有的施工工序时间都已不能再缩短。2-1工程施工网络图工程施工中发生了以下事件：事件1：巷道交岔点D施工时，由于开挖断面大，施工单位采取了短进尺、预支护、早封闭的技术措施，确保了工程质量和安全，但施工进度慢，延误工期10d。事件2：主井绕道工程E施工中发现围岩的稳定性很差，与地质资料提供的条件不符，施工单位采取了加强支护的措施来保证工程质量，但延误工期20d，增加施工成本20万元。事件3：水仓入口工程G施工时，因施工单位安排失误，发生工程延误，延误工期20d，并影响了其后续工程内水仓M和外水仓N的正常施工。2、问题：（1）指出施工单位所编制的网络计划所有关键线路，并计算工期。（2）分别说明所发生的事件对项目总工期的影响。（3）针对所发生的事件，分别说明施工单位可获得多少工期和费用补偿？（4）为使G工程的延误不影响工期，施工单位应如何调整进度计划？

110、背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。项板冒落事故的主要责任、连带责任分别由谁承担？由谁承担由此造成的经济损失？

111、某矿井主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期2天。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?15.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?16.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

112、背景资料：神州考试网某施工单位的两个施工队分别施工石门两侧东、西大巷，工程进度要求基本一致。两大巷地质条件相仿，地压情况基本相同，均采用相同设计的锚喷网支护。施工4个月后对比抽查两巷道质量检验记录发现，两巷道施工的锚杆数量、锚固力、间排距、布置方向以及喷射混凝土强度、厚度等检查内容均合格。但直观检查发现，西大巷有严重变形，喷射混凝土离层剥落，锚杆托板松动约—半（部分在工作面附近位置），且喷层普遍不平整等现象。用1m靠尺测量，最大凹凸量达320mm。现怀疑锚杆锚固力不足，各抽查检验了20根锚杆锚固力，测得结果如下：

113、背景资料某大型矿井采用立井开拓方式，主井直径6.0m，井深890m；副井直径7.0m，井深850m；设计巷道断面较大，井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中，基岩段涌水量小于10m3／h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工，装载硐室随井筒同时施工；主井进行临时改绞，用临时罐笼提升。实际施工中，副井施工较顺利，预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差，施工的涌水量达65m3／h。施工单位通过增加排水设备，强行通过了含水层。由于涌水影响，预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究，决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。

114、某主井井筒净直径6m，井深650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化基岩15m、泥岩35m(隔水层)、砂岩含水层10m(预计涌水量15m3／h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145m。建设单位根据咨询单位提供的430m、475m两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6m掘砌再向下掘1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3／h，其中在井深620m处有两个集中漏水点，漏水量分别为0．7m3／h、0．8m3／h。验收时还发现有一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】17.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。18.井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?19.掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。20.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。21.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小60mm应如何验收、处理?

115、背景资料某大型矿井采用立井开拓方式，主井直径6.0m，井深890m；副井直径7.0m，井深850m；设计巷道断面较大，井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中，基岩段涌水量小于10m3／h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工，装载硐室随井筒同时施工；主井进行临时改绞，用临时罐笼提升。实际施工中，副井施工较顺利，预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差，施工的涌水量达65m3／h。施工单位通过增加排水设备，强行通过了含水层。由于涌水影响，预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究，决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。增加的措施工程的费用属于哪类费用？应由哪方解决？施工单位可向业主索赔哪些项目的费用？

116、背景资料某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角22°，斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为0.6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。第2天，技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1.0～1.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故，造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。该事故应按怎样的程序进行处理？

117、某高炉工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示)，E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊；其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。问题22.在原计划网络图的条件下，计算计划工期关键路线，并说出如果先E后G工作使用塔吊，塔吊的合理进场(不闲置)时间。23.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。24.在B工作延误条件下，采取先E后G工作使用塔吊，用图示说明工作关系，并确定B工作延误对工期变化是否有影响。25.在B工作延误10d，塔吊使用顺序为先E后G的条件下，业主提出为确保工期将J工作压缩5d，是否可行若可行，施工单位提出下列要求：1)J工作压缩5d增加赶工费25000元；2)塔吊闲置15d，每天补偿塔吊租赁费600元；3)由于B工作延误10d造成其他有关机械闲置，人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理

118、背景某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：(1)工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；(3)工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20～40m处设置可移动式挡车器：(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题26.该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。27.针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。

119、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量20m3／h左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附近安装两台排水能力为100m3／h的卧泵，其中一台备用(主井底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井井筒65m处，发生了迎头突水，涌水达到220m3／h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】28.分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题29.施工单位在突水后应采取哪些紧急措施30.施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作31.工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些

120、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径30m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度35.5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-33.8和JKZ-34.0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度34.0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-33.8和JKZ-34.0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】36.施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?37.施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。38.针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。39.现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。四、问答题

121、背景资料某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁（模板厚度60mm）。在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队的考核办法，规定项目部每月月底对施工质量进行验收，合格后按进度支付施工队人工工资，并要求施工队每周做一组试块。施工队长将考核指标层层分解到班组，规定出碴班每出一桶岩碴记1分，并要求岩碴面距吊桶上沿高度为50mm～120mm，否则不予记分；砌壁班立模时的模板上口要低于上段井壁100mm，以便于浇筑混凝土，脱模后立即用细石混凝土填实接茬缝。在井筒施工到350.0m～353.6m时，以井筒中心为基准，测量井筒荒断面的半径如表1，测点分布见测点布置图。由于大雨影响石子进场，三天未能浇筑混凝土，施工单位为了确保安全，对该段井筒进行了锚喷临时支护，喷射混凝士厚度70mm。石子到场后。砌壁班下放模板、凿毛接茬面表层，模板落位后以井筒中心为基准测量了模板底部内侧的半径，然后开始浇筑混凝土。测量结果见表2，测点位置仍见测点布置图。

122、背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。指出分包方实施计划的报批过程有何不妥。

123、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。

124、背景瓷料某矿井采用立井开拓方式，其井底车场巷道（东半部分）布置如图所示。主、副井及井筒与巷道连接处施工已完成。副井到底后正在进行永久装备，需6个月完成。因特殊原因，主副井贯通工程尚未开始；主井提升系统临时改装已完毕。按合同约定，图示工程要在90天内完成，其中：主副井贯通（经贯通巷）20天；主井至A点（主井绕道，含两个岔点）90天；B点至F点（含等候室）20天；F点至2岔点50天；泵房、变电所及通道（含DE段）70天；C点至l岔点50天。主井内现有地面抽出式风筒一趟，排水管、供水管、动力电缆各二路，矿井属于低瓦斯矿，车场巷道、硐室围岩稳定。

125、某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3／h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。【问题】40.用于斜井的装岩设备有哪些41.防跑车装置的设置是否合理说明理由。42.在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量43.发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么44.施工单位的负责人做法是否合理说明理由。

126、背景施工某矿井下轨道运输大巷。断面形式为半圆拱，采用锚喷网联合支护方式，钢筋锚杆直径22mm，树脂药卷锚固；锚杆间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，该巷道长500m，在施工完100m巷道时，建设单位在组织质量检查过程中出现有喷射混凝土强度不合格15次，喷层厚度不合格5次；锚杆抗拔力不合格3次，锚杆间排距不合格2次；断面尺寸不合格25次。问题45.根据案例背景，绘制影响该工程质量因素的排列图。46.根据排列图，判断影响该工程质量的主次因素。

127、某矿井开拓系统如案例图2G320030—1所示。一施工单位承担了该矿井的施工任务，施工方案采用对头掘进。主井先开工，计划主、副井同时到底后短路贯通，然后主井临时改绞、副井永久装备，副井交付使用后主井进行永久装备。井下施工不间断向采区方向推进。风井方向施工在到底后也进行改绞，然后掘进采区巷道。主副井与风井贯通后，立即开展采区顺槽和切眼的施工，同时平行进行采区设备的安装和试运转。47.问题（1）该矿井的施工方案选择是否正确?矿井施工井巷工程关键线路由哪些工序组成?（2）主、副井与风井在何处贯通比较合适?为什么?（3）若主井井筒施工工期出现延误，是否耽误建井工期?（4）若运输上山施工工期出现延误，是否耽误建井工期?

128、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题48.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?49.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?50.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。

129、背景资料某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式（EPC）发包，总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标；设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标；设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划，报分包单位经理批准后组织实施。分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故，其原因是隐蔽工程质量控制不严，甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。总承包方下达停工整顿指令是否恰当？简述理由。

130、建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标，某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同，工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等，合同总价2800万元。施工期间，发生以下事件：事件1：开工前，施工单位根据合同工期编制了施工进度计划网络图(如下图1所示)，并报监理工程师审核。监理工程师发现，按照设计文件，工作H和工作I完成后。工作J方可施工，这在进度计划网络图中没有体现，不符合“四结合”的施工准备方法，要求施工单位进行调整。事件2：工程开工后不久，施工单位项目经理王某因个人原因与单位解除劳动合同，施工单位决定由项目副经理李某担任项目经理。事件3：办公楼工程F的钢筋混凝土预制桩基础施工期间，由于建设单位供应的预制桩到场不及时，使桩基础推迟5d开工。打桩过程中，施工单位的打桩设备出现故障造成工程停工3d。设备修理完毕恢复施工后，出现了属于不可抗力的恶劣天气，导致工程停工7d。【问题】51.具体说明施工准备工作中采取“四结合”方法的内容。52.根据施工单位编制的施工进度计划网络图，计算项目工期并指出关键工作。53.针对事件1中监理工程师发现的问题，施工单位应如何调整施工进度计划网络图?(只需文字说明)调整后的进度计划对工期是否有影响?说明理由。54.事件2中，新任项目经理李某应具备何种资格?说明理由及施工单位变更项目经理的程序。55.事件3中，施工单位应向建设单位提出多少天的工期索赔?说明理由。

131、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：（4）该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图：指出上述竣工验收程序框图中的问题，并画出正确的程序框图。

132、背景某施工单位承包净直径6m的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数f为6以上，在井深420m处将穿过一含水层，预计涌水量25m3/h，井筒总涌水量不超过30m3/h。设计基岩段井壁厚500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度3m，吊桶下料，2个对称的布料点布料，4个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近1/3出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量

133、背景某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题?56.库房值班人员的错误行为在哪里??57.分析事故发生的原因及其预防措施。

134、质检员检查底漆喷涂质量后发现，涂层存在大量的返锈，大面积气泡等质量缺陷，统计数据如下：项目部采取措施，调整进度计划，采用赢得值法监控项目的进度和费用，绘制了项目执行分析法曲线图。【问题】2.根据质量员的统计表，按排列图法，将底漆质量分别归纳为A类因素，B类因素和C类因素？5.根据赢的值分析法曲线图，指出项目部进度在第60d时，是超前或滞后了多少天？指出第60天时，项目费用是超支或结余多少万元？

135、背景资料某煤矿一主要运输大巷，采用锚杆喷射混凝土支护，设计锚杆的间排距为800×800mm，锚杆抗拔力70KN，喷射混凝土的强度等级为C20，厚度120mm。施工过程中某检查点A的质量检测结果如表2所示。该巷道在3月份验收时分析检查结果发现，喷射混凝土强度不合格出现2次，厚度不合格出现3次，平整度不合格出现20次，锚杆抗拔力不合格出现5次，锚杆间排距不合格出现12次，巷道断面尺寸不合格出现8次。施工单位在进行施工质量总结分析时还发现，喷射混凝土用水泥、骨料和添加剂无质量问题，但是喷射混凝土用量大大超过定额。问题：1、该工程喷射混凝土支护厚度及锚杆间排距的施工质量合格标准是什么2、分析说明检查点A的喷射混凝土厚度与锚杆间排距施工质量是否合格3、依据排列图法，具体说明影响该工程质量的主要因素和次要因素。4、喷射混凝土用量大大超过定额可能存在的原因有哪些

136、【背景资料】某施工单位承建巷道工程．该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于Ⅳ～V类稳定性围岩，采用锚喷支护．锚杆长度58.0m。间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm．同时架设铜棚支架，支架间距0．8m．地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散．班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时．钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】59.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。60.为安全通过该巷道断层破碎带．可采取哪些有效措施?61.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。62.施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。

137、背景资料某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁（模板厚度60mm）。在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队的考核办法，规定项目部每月月底对施工质量进行验收，合格后按进度支付施工队人工工资，并要求施工队每周做一组试块。施工队长将考核指标层层分解到班组，规定出碴班每出一桶岩碴记1分，并要求岩碴面距吊桶上沿高度为50mm～120mm，否则不予记分；砌壁班立模时的模板上口要低于上段井壁100mm，以便于浇筑混凝土，脱模后立即用细石混凝土填实接茬缝。在井筒施工到350.0m～353.6m时，以井筒中心为基准，测量井筒荒断面的半径如表1，测点分布见测点布置图。由于大雨影响石子进场，三天未能浇筑混凝土，施工单位为了确保安全，对该段井筒进行了锚喷临时支护，喷射混凝士厚度70mm。石子到场后。砌壁班下放模板、凿毛接茬面表层，模板落位后以井筒中心为基准测量了模板底部内侧的半径，开始浇筑混凝土。测量结果见表2，测点位置见测点布置图。

138、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：（4）该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。

139、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题63.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?64.伤亡事故处理时限是如何规定的?65.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?66.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?

140、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?67.有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??68.该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：一般把工序能力指数分5级：特级，CPK>69.67，工序能力指数过分充裕；A级，69.67>CPK>69.33，工序能力指数充分；B级，69.33>CPK>69.0，工序能力指数合格，但不充分；C级，69.0>CPK>0．67，指数值不足，已有质量不合格情况，必须采取改进措施；D级，CPK≤0．67，能力指数严重不足，必须立即停工整顿。本题中工序能力指数合格，应该选C。

2、答案：C本题解析：教材页码P343-344索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件而遭受损失后向对方提出的补偿要求，业主、承包商都可以提出索赔。业主（监理工程师）可以确定索赔是否成立，在接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28D内予以答复。发生工程变更会产生工程量的变化，导致费用变化，往往都要进行索赔。而施工单位自身的施工安排不一定会产生索赔事件。因此，答案为C。

3、答案：B本题解析：地面建筑防水按所用材料可分为柔性防水和刚性防水。柔|生防水包括卷材和涂料，涂料包括聚氨酯涂膜、氯丁胶乳沥青防水涂料、硅橡胶防水涂料和高聚物(SBS等)改性沥青涂料等；卷材包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等。刚性防水采用掺有少量外加剂、高分子聚合物等材料的水泥砂浆或混凝土类防水材料。

4、答案：D本题解析：暂无解析

5、答案：A本题解析：本题考核的是填方施工的基本要求。填方的土质要求是应尽量采用土质相同的土，其含水量应符合压实要求；故选项B正确，选项A错误。当基底为松土时，应将基底充分夯实和碾压密实；松软不符合要求的地方应排水，或作换填处理；故选项C正确。填土工作一般应由场地最低部分开始，自下而上分层铺填、分层夯实；故选项D正确。

6、答案：A本题解析：本题考核的是放射性污染的防治原则。国家对放射性污染的防治，实行“预防为主、防治结合、严格管理、安全第一”的方针。

7、答案：C本题解析：本题考核的是《注册建造师执业工程规模标准》规定的内容。大型煤炭矿山建设工程包括：(1)年产>90万t／年；(2)单项工程合同额≥2000万元；(3)45～90万t／矿井，相对瓦斯涌出量>10m3／t或绝对瓦斯涌出量>40m3／min的井下巷道工程。中型煤炭矿山建设工程包括：(1)年产45～90万t／年；(2)单项工程合同额1000～2000万元。小型煤炭矿山建设工程包括：(1)年产≤30万t／年；(2)单项工程合同额％1000万元等。

8、答案：D本题解析：教材页码P284-287造成基坑塌方的技术因素主要有:边坡过陡，尤其是在土质差，开挖深度大的坑槽中。水对基坑稳定的影响是非常严重的。雨水、施工用水渗入基坑或地下水渗流产生的动水压力均会降低土颗粒之间的内摩擦力和粘结力，同时土体自重增大，土基的抗剪强度降低，边坡失稳。基坑边缘附近违规或过量堆土、停放机具、物料等造成超载降低承载能力。由于动荷载的作用，造成土体失稳。土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方。开挖或支护措施不当或支护不及时。

9、答案：C本题解析：暂无解析

10、答案：A本题解析：各种变形钢筋的粘结力包括胶结力、摩擦力、咬合力。胶结力失效、出现滑动后的摩擦力和咬合力是其抵抗滑移的主要作用。光面钢筋的粘结力主要是胶结力和摩擦力，因此光面钢筋在出现滑移后，滑动阻力会迅速降低。

11、答案：D本题解析：矿业工程项目工期确定时要注意：(1)合理安排土建与安装的综合施工；(2)因地制宜，量力而行；(3)配备所需资源；(4)考虑外部条件的配合情况，包括施工所需施工图纸、水、电、气、道路及业主所提供的工程设备、材料到货情况，天气情况，注意冬、雨期等影响。最终所确定的建设工期必须满足合同工期要求。因此，总工期大于合同工期是不合理的。

12、答案：B本题解析：和易性是指混凝土拌合料在一定施工条件下满足浇筑方便并能获得均匀密实性效果的一种综合性性能，一般用坍落度评价。

13、答案：A本题解析：本题考核的是施工测量工作的基本原则。施工测量首先需要在施工场地上建立统一的施工控制网，然后在施工控制网的基础上测设区域内的各建(构)筑物的轴线，再根据轴线测设建筑物的细部，即遵循“从整体到局部、先控制后细部”的原则，完成施工测量工作。

14、答案：B本题解析：教材页码P60-63平整场地应做好地面排水。平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于0.2‰的坡度。

15、答案：D本题解析：暂无解析

16、答案：B本题解析：井架四周围板及顶棚不得使用易燃材料，而不是应满足防爆要求。故B不正确。

17、答案：A本题解析：暂无解析

18、答案：A本题解析：脚手架作业安全工作，主要有：1)脚手架的使用材料应牢靠，尺寸和表面质量符合要求。脚手架连接件符合要求；2)脚手架搭设结构应符合规定。搭设尺寸(如立杆步距、纵距、横距、连墙件间距等)有变化时，一般都应经过验算。搭设场地平整坚实。仅采用石块垫平其脚底的做法是不安全的，必须场地平整坚实。

19、答案：C本题解析：室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm。故C正确。

20、答案：C本题解析：本题考核的是斜井提升速度的规定。采用串车提升时，速度不得超过5m／s。加速度和减速度不得超过0．5m／s2。

21、答案：A本题解析：暂无解析

22、答案：B本题解析：坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于90％，不合格干密度或压实度不得低于设计值的98％。砂(砾)石反滤层或土工布保护层各层的局部厚度不得小于设计厚度的85％。

23、答案：D本题解析：焊缝连接的优点是构造简单、加工方便、连接的密封性好、刚度大；缺点是焊接残余应力