河北总包合同范本

河北总包合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担河北总包工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：河北总包工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：人民币【】元整（大写：【】元整）二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术规范、施工要求等相关资料，并确保资料的合法性和准确性。2.2甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。2.3甲方应协调解决工程实施过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。2.4甲方应承担因工程导致的第三方损失的责任，并保证乙方的合法权益。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、进度要求完成工程，并确保工程的安全和质量。3.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格执行工程安全、环保、节能等要求。3.3乙方应接受甲方、监理单位的监督和检查，对工程质量问题及时进行整改。3.4乙方应按照约定向甲方提供工程进度报告和竣工资料。四、合同价格及支付方式4.1双方同意按照附件一《工程量清单》的约定确定工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2甲方按照附件二《付款计划》的约定向乙方支付工程进度款和竣工结算款。五、合同的履行和验收5.1乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。5.2工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检、初验，并向甲方提交竣工报告。5.3甲方应在收到竣工报告后【】日内组织验收，如验收合格的，双方签订《工程验收合格证书》。5.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交竣工报告。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日附件一：《工程量清单》附件二：《付款计划》第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担河北总包工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：河北总包工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：人民币【】元整（大写：【】元整）二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术规范、施工要求等相关资料，并确保资料的合法性和准确性。2.2甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。2.3甲方应协调解决工程实施过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。2.4甲方应承担因工程导致的第三方损失的责任，并保证乙方的合法权益。2.5甲方有权根据合同约定和法律规定，对乙方进行监督和检查，确保乙方按照约定标准完成工程。2.6甲方有权根据合同约定和法律规定，要求乙方承担违约责任，包括但不限于要求乙方支付违约金、赔偿损失等。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、进度要求完成工程，并确保工程的安全和质量。3.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格执行工程安全、环保、节能等要求。3.3乙方应接受甲方、监理单位的监督和检查，对工程质量问题及时进行整改。3.4乙方应按照约定向甲方提供工程进度报告和竣工资料。3.5乙方应承担因自身原因导致工程延期、质量问题等的责任，并承担相应的违约责任。四、第三方的主体及责权利4.1第三方作为甲方的授权代表，负责对乙方进行现场监督、质量把控以及进度协调等工作。4.2第三方应按照甲方的要求，对乙方进行定期检查和不定期抽查，确保工程质量和进度符合合同约定。4.3第三方有权要求乙方对存在问题进行整改，并对整改结果进行确认。4.4第三方应协助甲方处理工程实施过程中的突发事件，确保工程的顺利进行。4.5第三方应保密甲方提供的商业秘密和机密信息，不得向任何第三方泄露。五、合同的履行和验收5.1乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。5.2工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检、初验，并向甲方提交竣工报告。5.3甲方应在收到竣工报告后【】日内组织验收，如验收合格的，双方签订《工程验收合格证书》。5.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交竣工报告。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3乙方违反合同约定的其他条款，甲方有权要求乙方支付违约金、赔偿损失等。6.4第三方未按照约定履行监督职责，甲方有权要求第三方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日附件一：《工程量清单》附件二：《付款计划》第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对乙方进行现场监督和管理，确保工程质量和进度符合甲方的要求。第三方作为甲方的授权代表，可以更好地维护甲方的合法权益，同时降低甲方在工程管理上的成本和风险第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方具备某项需求（以下简称“项目”），乙方具备完成该项目的能力，双方经协商一致，乙方同意完成该项目，并达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：【项目名称】1.2项目地点：【项目地点】1.3项目内容：【项目内容】1.4项目规模：【项目规模】1.5项目预算：人民币【】元整（大写：【】元整）二、乙方的权利和义务2.1乙方应按照约定的项目内容、质量标准、进度要求完成项目，并确保项目的安全和质量。2.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格执行项目安全、环保、节能等要求。2.3乙方应接受甲方、监理单位的监督和检查，对项目质量问题及时进行整改。2.4乙方应按照约定向甲方提供项目进度报告和竣工资料。2.5乙方有权根据合同约定和法律规定，对甲方进行监督和检查，确保甲方履行合同约定的义务。2.6乙方有权根据合同约定和法律规定，要求甲方承担违约责任，包括但不限于要求甲方支付违约金、赔偿损失等。三、甲方的权利和义务3.1甲方应向乙方提供项目所需的资料、设备、场地等，并确保提供的资料合法、准确、完整。3.2甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付项目进度款和竣工结算款。3.3甲方应协调解决项目实施过程中出现的问题，确保项目的顺利进行。3.4甲方应承担因自身原因导致项目延期、质量问题等的责任，并保证乙方的合法权益。四、第三方的主体及责权利4.1第三方作为乙方的授权代表，负责对甲方进行现场监督、质量把控以及进度协调等工作。4.2第三方应按照乙方的要求，对甲方进行定期检查和不定期抽查，确保项目质量和进度符合合同约定。4.3第三方有权要求甲方对存在问题进行整改，并对整改结果进行确认。4.4第三方应协助乙方处理项目实施过程中的突发事件，确保项目的顺利进行。4.5第三方应保密乙方提供的商业秘密和机密信息，不得向任何第三方泄露。五、合同的履行和验收5.1乙方应按照约定的工期完成项目，如因乙方原因导致项目延期，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。5.2项目完成后，乙方应按照约定的标准进行自检、初验，并向甲方提交竣工报告。5.3甲方应在收到竣工报告后【】日内组织验收，如验收合格的，双方签订《项目验收合格证书》。5.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交竣工报告。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付项目进度款和竣工结算款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3甲方违反合同约定的其他条款，乙方有权要求甲方支付违约金、赔偿损失等。6.4第三方未按照约定履行监督职责，乙方有权要求第三方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。8.2本合同自双方